文档介绍：该【二零二五年度太阳能光伏电站电工劳务分包施工合同 】是由【金】上传分享，文档一共【16】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度太阳能光伏电站电工劳务分包施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度太阳能光伏电站电工劳务分包施工合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方法定代表人
合同双方联系方式
合同双方住所地
2. 合同标的与范围
合同标的概述
合同工程范围
合同工程地点
合同工程规模
3. 合同工期与进度
合同工期
工程进度计划
工期延误责任
4. 工程质量与验收
工程质量标准
工程验收程序
工程验收标准
工程质量保证
5. 工程费用与支付
工程费用构成
工程费用支付方式
工程费用结算
工程进度款支付
工程竣工结算
6. 材料设备供应
材料设备供应责任
材料设备质量要求
材料设备供应进度
材料设备验收
7. 安全生产与文明施工
安全生产责任
安全生产措施
文明施工要求
安全生产事故处理
8. 保密与知识产权
保密义务
知识产权归属
知识产权保护
9. 违约责任与争议解决
违约责任
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
10. 合同解除与终止
合同解除条件
合同解除程序
合同终止条件
合同终止程序
11. 合同生效与解除
合同生效条件
合同解除条件
合同生效时间
合同解除时间
12. 合同附件与补充
合同附件
合同补充协议
合同附件与补充协议的效力
13. 合同变更与补充
合同变更条件
合同变更程序
合同补充条件
合同补充程序
14. 其他约定事项
合同生效日期
合同份数
合同附件
合同签署日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：太阳能光伏发电有限公司
乙方：电工劳务分包施工有限公司
合同双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
合同双方联系方式
合同双方住所地
甲方住所地：省市区路号
乙方住所地：省市区路号
2. 合同标的与范围
合同标的概述
本合同标的为甲方在省市区地建设的太阳能光伏电站电工劳务分包施工项目。
合同工程范围
包括但不限于光伏电站的电气设备安装、调试、运维等工作。
合同工程地点
省市区地
合同工程规模
装机容量为兆瓦，占地面积平方米。
3. 合同工期与进度
合同工期
合同工期自合同签订之日起至年月日止，共计个月。
工程进度计划
详见附件一《工程进度计划表》。
工期延误责任
因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付元违约金。
4. 工程质量与验收
工程质量标准
本工程质量应符合国家有关质量标准，以及甲方提出的技术要求。
工程验收程序
工程完成后，由甲方组织验收，乙方应配合验收。
工程验收标准
详见附件二《工程质量验收标准》。
工程质量保证
乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
5. 工程费用与支付
工程费用构成
包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。
工程费用支付方式
甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及时间详见附件三《工程费用支付计划》。
工程费用结算
工程竣工后，乙方应在日内向甲方提交竣工结算报告，甲方应在日内审核完毕。
工程进度款支付
甲方在工程进度达到约定比例时，向乙方支付进度款。
6. 材料设备供应
材料设备供应责任
甲方负责提供施工所需的材料设备，乙方负责材料设备的安装、调试。
材料设备质量要求
所有材料设备必须符合国家质量标准，并经甲方验收合格。
材料设备供应进度
详见附件四《材料设备供应进度表》。
材料设备验收
乙方在收到材料设备后，应在日内完成验收，并将验收结果通知甲方。
8. 保密与知识产权
保密义务
双方对本合同内容、技术资料、商业秘密等负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
知识产权归属
合同履行过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方不得未经甲方同意擅自使用。
知识产权保护
乙方应采取必要措施保护甲方知识产权，如因乙方原因导致甲方知识产权受到侵害，乙方应承担相应责任。
9. 违约责任与争议解决
违约责任
如一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
争议解决方式
发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
争议解决程序
仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则进行。
争议解决地点
仲裁地点为市。
10. 合同解除与终止
合同解除条件
（1）一方违约，另一方给予合理期限后仍未纠正；
（2）不可抗力导致合同无法履行；
（3）双方协商一致。
合同解除程序
一方提出解除合同，应提前日书面通知对方。
合同终止条件
合同履行完毕或达到合同终止条件时，合同终止。
合同终止程序
合同终止后，双方应进行工程结算，办理相关手续。
11. 合同生效与解除
合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同解除条件
参照第九条“违约责任与争议解决”中的合同解除条件。
合同生效时间
本合同自200X年X月X日起生效。
合同解除时间
参照第十条“合同解除与终止”中的合同解除时间。
12. 合同附件与补充
合同附件
本合同附件包括但不限于工程进度计划表、工程质量验收标准、工程费用支付计划、材料设备供应进度表等。
合同补充协议
本合同如有补充协议，与本合同具有同等法律效力。
合同附件与补充协议的效力
合同附件与补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
13. 合同变更与补充
合同变更条件
合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，并以书面形式补充或修改。
合同变更程序
变更合同应经双方签字盖章后生效。
合同补充条件
合同补充应与本合同内容相一致，并经双方签字盖章后生效。
14. 其他约定事项
合同生效日期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同份数
本合同一式份，甲乙双方各执份。
合同附件