文档介绍：该【二零二五年度厂房建设及后期维护服务合同 】是由【金】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【二零二五年度厂房建设及后期维护服务合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度厂房建设及后期维护服务合同
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同甲方基本信息
合同乙方基本信息
2. 厂房建设内容
建设地点及范围
建设规模及结构
建设工期及进度安排
3. 设计与施工
设计单位及资质
施工单位及资质
设计与施工的协调与配合
4. 材料设备供应
材料设备清单
材料设备采购及验收
材料设备运输及保管
5. 工程造价与付款方式
工程造价组成
付款方式及进度
付款条件及违约责任
6. 工程验收
验收标准及方法
验收程序及时间
验收不合格的处理
7. 建设后期维护服务
维护服务范围及内容
维护服务期限及费用
维护服务责任与义务
8. 违约责任
违约情形及处理方式
违约金及赔偿
违约争议解决
9. 争议解决方式
争议解决原则
争议解决途径
争议解决时效
10. 合同解除条件及程序
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
11. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止后的处理
12. 合同附件
设计图纸及技术文件
材料设备清单及合格证明
付款凭证及发票
13. 合同签订及生效日期
14. 其他约定事项
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同甲方基本信息
甲方名称：科技有限公司
甲方地址：省市区路号
甲方法定代表人：
联系电话：138xxxx5678
合同乙方基本信息
乙方名称：建筑工程有限公司
乙方地址：省市区路号
乙方法定代表人：
联系电话：139xxxx
2. 厂房建设内容
建设地点及范围
建设地点：省市区工业园区
建设范围：包括生产车间、办公楼、仓储设施等。
建设规模及结构
建设规模：占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米。
结构：框架结构，抗震等级为7度。
建设工期及进度安排
建设工期：自合同签订之日起12个月。
进度安排：基础工程3个月，主体结构6个月，装修及配套设施3个月。
3. 设计与施工
设计单位及资质
设计单位：建筑设计研究院
资质等级：甲级
施工单位及资质
施工单位：建筑工程有限公司
资质等级：一级
设计与施工的协调与配合
设计单位与施工单位应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，双方应相互配合，确保工程顺利进行。
4. 材料设备供应
材料设备清单
详见附件一：材料设备清单。
材料设备采购及验收
材料设备采购由乙方负责，甲方有权对采购过程进行监督。材料设备验收标准详见附件二：材料设备验收标准。
材料设备运输及保管
材料设备运输由乙方负责，运输过程中应确保安全，到达现场后由甲方负责保管。
5. 工程造价与付款方式
工程造价组成
工程造价包括：设计费、材料设备费、施工费、监理费等。
付款方式及进度
付款方式：分阶段付款，具体进度详见附件三：付款进度表。
付款条件及违约责任
甲方应在约定的付款时间内支付款项，如逾期支付，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五。
6. 工程验收
验收标准及方法
验收标准：符合国家及行业相关标准，详见附件四：验收标准。
验收程序及时间
验收程序：分阶段验收，具体时间详见附件五：验收时间表。
验收不合格的处理
验收不合格的工程，乙方应在接到通知后15日内进行整改，直至合格为止。如整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应责任。
8. 违约责任
违约情形及处理方式
甲方违约情形
若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
若甲方未按约定提供施工场地或相关资料，导致工程延期，乙方有权要求甲方承担延期责任。
乙方违约情形
若乙方未按约定完成工程，导致工程延期，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。
若乙方使用不合格材料或施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方进行返工或赔偿损失。
违约金及赔偿
违约金的具体数额根据违约情节及合同约定确定。赔偿损失应根据实际损失计算。
违约争议解决
违约争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9. 争议解决方式
争议解决原则
争议解决应遵循公平、公正、合理、及时的原则。
争议解决途径
争议解决途径包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼。
争议解决时效
争议应在发生之日起一年内解决，逾期未解决的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
10. 合同解除条件及程序
合同解除条件
甲方解除条件
若乙方严重违约，甲方有权解除合同。
乙方解除条件
若甲方严重违约，乙方有权解除合同。
合同解除程序
任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除理由。
合同解除后的处理
11. 合同生效及终止
合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
合同终止条件
合同因履行完毕、解除、终止或其他原因终止。
合同终止后的处理
合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定处理剩余工作、款项和资料。
12. 合同附件
设计图纸及技术文件
详见附件一：设计图纸及技术文件。
材料设备清单及合格证明
详见附件二：材料设备清单及合格证明。
付款凭证及发票
详见附件三：付款凭证及发票。
13. 合同签订及生效日期
本合同于2025年1月1日签订，自双方签字（或盖章）之日起生效。
14. 其他约定事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为12个月。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义
本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供咨询、中介、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。
第三方介入范围
1. 设计方案的评审与优化；
2. 材料设备的采购与供应；
3. 工程施工的监理与质量控制；
4. 工程进度与成本的监控；
5. 工程验收与评估。
16. 第三方介入程序
第三方选择
甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议。
第三方资质要求
第三方应具备相应的资质证书，且具备履行合同所需的专业能力。
17. 第三方责任限额
责任限额定义
本合同中第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失时，应承担的最高赔偿限额。
责任限额确定
第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并在本合同中予以明确。
18. 第三方责任界定
第三方责任范围
第三方责任范围应限于其专业领域内的服务内容，且不超越其合作协议的约定。
第三方责任免除