文档介绍：井下刷漆施工合同玉门市东镇光伏并网发电工程防腐除锈刷漆工程施工合同甲方:甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司乙方: 二0一五年五月防腐除锈刷漆工程施工合同发包方:甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司承包方: 根据>及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致订立本合同。一、工程概况: 工程名称:玉门市东镇光伏并网发电工程工程承包工作内容:。、二、三期进场道路道牙、场区道路道牙及井盖刷警示油漆。、二、三期箱变基坑井盖盖板防腐除锈刷漆。二、合同工期: 开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总天数:天三、合同价款: 合同总价:元四、工程价款的支付与结算 ,合格后进行结算工程的总金额。:电汇支票现金 %,待工程竣工验收满1年后全部结清。五、工程质量标准: ,范围及要求进行组织施工,确保工程质量达到甲方规定的要求。 ,甲方按规定进行检查,因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到甲方要求的质量,甲方有权要求乙方返工,乙方应满足要求并在规定时间内完成直至质量满足甲方规定的要求。 ,其他将由乙方负责。六、质量保证期: 。 ,由乙方负责无偿处理,直至工程质量符合验收标准,如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。七、双方责任: : 1)甲方负责对施工用水用电提供便利。2)组织对工程验收。 3)负责质量、安全的监督管理。 2、乙方责任: 1)工程开工前必须按甲方要求签订安全协议,才能施工。 2)对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防高空坠落等安全教育并做好文明施工,由于乙方原因造成的安全事故,责任由乙方自负。3)必须严格按甲方要求标准进行施工,确保工程质量按期完成。 4)施工过程中因乙方责任造成的停工,返工材料设备损失等均由乙方承担。5)交工验收后,施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。八、争议的解决: 本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决,协商不成的可向当地人民法院起诉。九、合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效,在竣工结算甲方工程款支付完毕,乙方将工程交付甲方,保修期满价款结清后合同终止。十、合同份数合同文本一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具有同等的法律效力。甲方:法定代表人:电话:年月日乙方:: 法定代表人: 电话: 年月日防腐保温工程合同工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订地点: 施工合同建设单位: 施工单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,经共同协商就甲方厂区内的设备、管道、梯子、栏杆、平台等的防腐、防水施工事宜达成如下协议: 一、施工地点及内容 1、施工地点:2、施工内容: 二、承包方式:包工包料三、工期:自XX年10月30日至XX年12月9日。四、工程造价:总价。五、质量要求及单价 1、砂轮机除锈、涂刷海虹环氧底漆二道、聚氨酯面漆两道,颜色根据甲方要求确定,单价为:元/㎡ 2、防水:铺贴防水胶板3mm,单价元/㎡六、付款方式乙方在甲方规定的人员、材料、设备进场后,五个工作日内甲方支付给乙方工程总造价的30%材料款,总工程量完成一半时,甲方支付至总造价的60%工程款,总工程量验收合格,核算完总工程量后付至该项目总造价的95%,留下5%为质量保证金,质保期限为一年。运行一年后一个月内付清全部工程余款,甲方以现金或转账的形式支付工程款,每次付款乙方需出具收款收据,在工程验收合格,工程量审结完后,乙方需出具甲方所在地全额建筑地税发票和材料增值税发票。七、甲方责任 1、甲方保证乙方施工期间的住宿、水、电需要,费用由甲方承担。 2、甲方按合同约定向乙方支付工程款项。如因甲方付款不及时引起的工期延误、造成的经济损失由甲方承担责任且工期顺延。 3、施工期间甲方需要临时变更的部分,甲方应提前通知乙方, 甲方并承担变更部分的费用。 4、甲方应积极配合乙方的施工,并监督乙方安全生产,发现安全隐患及时制止并勒令及时整改,以确保工程安全顺利进行。 5、甲方现场负责人: 八、乙方责任 1、施工期间内,由于乙方造成的工程质量问题由乙方负责。乙方在质保期内因质量问题,出现开裂、脱落等现象,乙方必须及时进行免费维修;若乙方不按时保修,甲方有权委托其他施工单位维修, 乙方应承担所有维修费用。 2、乙方委派代表应直接在施工现场配合甲方协调工程进度、安全质量,保证工程顺利进行。 3、乙方施工人员应