文档介绍：围栏施工合同合同编号:工程名称:发包方(甲方):承包方(乙方):合同签订日期:合同签订地点: 围栏施工合同发包方(甲方):承包方(乙方): 赣州汇丰建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:第一条:工程概况工程名称:昆明市波西米亚小区外围栏更换工程地点:昆明市滇池路波西米亚小区工程范围:小区外围栏更换工程用料:按图纸施工第二条:施工工期1、本工程工期自年月日开工,于年月日竣工。,导致工期延误,经甲方确认,工期顺延。2、遇下例情况工期可顺延:①连续停水停电达4小时以上的;②出现书面停工要求的;③出现人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如场地整理未好影响施工等)。基于以上原因造成的停工,可按实际影响施工天数顺延。第三条:工程变更任何工程变更,均须甲方下达书面《工程变更通知》,由此引起的工程变更,按实际发生的工程量结算。甲方必须在《工程变更通知》下达三日内,为每一项工程变更签定《工程变更结算单》,作为结算依据之一。第四条:工程造价及结算方式1、本工程造价预算(含税)为元,大写。按元/米计算,结算时以完工验收实测数据为准。2、付款方式:该项目全部施工完毕后,经甲方验收合格后付95%,另5%作为工程质量保证金,保修期为一年,保修期满付清余款。3、乙方需提***。第五条:甲方责任无条件提供乙方在施工时的用水用电。负责协调施工中乙方与其他方的关系。按时拔付工程款,承担因延期付款而导致的一切经济损失。若施工过程中城管等有关方面禁止施工,则甲方必须按已完工程量成品计价,及时支付工程款给乙方。第六条:乙方责任指定专人为乙方驻工地代表,协调解决乙方责任范围内的各项事宜;负责按有关要求组织施工,按期、按质、按量完成施工任务。服从甲方统一管理,在施工中遵守甲方的工地管理制度。严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境保护规定,严格按照图纸施工,做好各项质量检查记录。第七条:质保期质保期一年,在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责,甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工,对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。第八条:安全责任1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。第九条:违约责任合同签定后,双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约,则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外,还须向对方支付工程总造价的10%违约金。本合同履行过程中、发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决。若协商未果,则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时,则向