文档介绍：
乙方在施工期间应加强平安生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
对以下缘由造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：
1、工程量改变或设计变更；
2、不行抗力；
3、甲方同意工期顺延的其它状况。
七、工程质量及竣工验收的方法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《国家质量规范》为质量评定验收标准。
2、由于甲方缘由造成的工程质量问题，其返工费用由甲方担当，工期顺延。
3、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。
4、乙方应刚好通知甲方办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。
5、工期竣工后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。
八、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并担当因此造成的其它经济损失。
2、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的‰支付违约金。
3、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元。
九、工程保养
工程保修期壹年，保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订《工程保修单》。
十、纠纷处理
本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 1/ 2 种方式处理：
（1）提交民事仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
十二、本合同一式两份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方乙方：深圳市华京基建筑装饰园林工程有限公司 姓名（签名）：单位名称（盖章）：
身份证号：法定代表人（或托付代理人）：曾德华 联系电话：营业执照号码：4403012176949
联系电话：**********
家装合同
甲方：________________乙方：________________双方本着友好合作的看法，根据《合同法》等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、工程概况工程地址：________________二、价格......
家装合同
2022年个人家庭精装修合同合同号：2022011甲方：李帅（发包方）乙方： 长沙市芒果装修有限公司（承包方）依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协......