建筑设计合同.docx

文档介绍：精选文库
7
建设工程设计合同
精选文库
7
GF-2000-0209
精选文库
7
精选文库
7
发包人交付资 料及文件。
，按规定参加有关的设计审查，并
根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。 设计人按合 同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及 施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加基础验槽、试桩和竣工 验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。
，不得向第三人泄露、转让发包 人提交的产品图纸等技术经济资料。 如发生以上情况并给发包人造成经济 损失，发包人有权向设计人索赔。
第八条违约责任
，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作 的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设 计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作， 并书面通知发包人。发包 人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建， 发包人 。
。由 于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外， 应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责
精选文库
12
任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 50%。
，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设 计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第九条其他
问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
，由发包人自费
向有关出版部门购买。本合同第五条规定设计人交付的设计资料及文件份 数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
，建筑材料、建筑构配件和设备。应当 注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承 担。
，双方应及时协商解决。
，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设 行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 长春市仲裁委员会
仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议 的，可向人民法院起诉。
，发包人6份，设计人2份。
，设计完成进度按委托书 条执行。
。
，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的 审查部门备案。双方认