文档介绍：
建筑工程施工合同示范文本
合同编号：字号
中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）
承包人（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
，影响工期，工期顺延。
，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知___日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条关于工程价款及结算的约定
，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后___日内，甲方支付总计工程款的___%，计人民币____元；
第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的___%，计人民币____元；
第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的___%，计人民币____元；
第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的___%，计人民币____元；
全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的___%，计人民币____元；
全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的___%，实际面积的差价与此同时结算。
，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
第7条关于材料供应的约定
[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。
，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条奖励和违约责任
，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方___元。
，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方___元违约金。
，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
第10条争议或纠纷处理
，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11条附则
，双方各执一份。
。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
附件一：施工图纸或作法说明
附件二：乙方提供材料及施工质量要求
，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；
；在墙，地粉砌中不得少于；
；地坪厚度不得少于____mm；
，梁柱中使用直径不得小于18mm，阳台牛腿中使用直径不得小于22mm；
；
：略。
建筑