文档介绍：发包方：
承包方：
日 期：
装修工程合同
装修工程合同
厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第七条 安全生产和防火
，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。
第八条 工程质量及验收
(可选择优良或合格)。
。
、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第九条 工程变更
，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
，必须经发包人批准。
第十条 竣工结算
，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。
，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
第十一条 工程保修
验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
第十二条 违约责任
，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。
，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
：_________。
第十三条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决： (1)提交大连仲裁委员会仲裁; (2)依法向工程所在地人民法院起诉。
第十四条 不可抗力
双方关于不可抗力的约定： 。
第十五条 保险
。
第十六条 合同生效
合同生效日期：_________年_________月_________日
第十七条 合同份数
本合同一式两份，具