文档介绍：包工包料装修合同书
包工包料装修合同书1
发包方(简称甲方)：__________________
承包方(简称乙方)：__________________
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承算。
六、其它事项
1、甲方工作
(1)甲方应在开工前______天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明______份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。
(2)做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
(3)如的确须要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。
2、乙方工作
(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
(2)指派______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方______元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______%______支付违约金。
2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十、其他
本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：__________________
乙方(签章)：__________________
日期：______年______月______日
#363431包工包料装修合同书2
甲方：
材料名称：
工程地点：
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，为明确双方的权利、义务及经济、法律责任，双方在同等互利的基础上经协商一样，订立本合同。
第一条商品质量标准和有效证件
1、营业执照税务登记证代理授权书质量报告
2、乙方所供应的产品质量必需符合国家有关标准，否则导致工程质量问题由乙方担当全部责任。
3、凡消防质检部门抽检到乙方供应的格，检测费用由乙方担当，由此造成的损失也由乙方负全部责任。
其次条合作方式：
1其它2、乙方在规定时间内到甲方指定地点办理结款手续：
3、乙方在办理结算时，必需根据税法有关规定及甲方财务确认结款金额，供应有效***，否则甲方不予结算，若乙方更改名称应向甲方供应工商和税务的合法证明，并按实际状况办理相关手续。
第三条价格与材料管理
1、乙方供应高于价格表部分从乙方货款中扣除。表格如下：
2、乙在在合同签订后15日内将材料送到甲方指定地点，运费由乙方费担。(送货有公司基建部规定时间，联系电话：)
3、乙方在向甲方供应材料时，必需均为优等品。首先要供应样品。样品要符合甲方所需材料质量要求，不得以次充好，若发觉质量问题甲方将从材料总金额中扣除50%作为惩处。
4、乙方未按时到货或质量问题引起的工期延误、返工等一切后果由乙方负全责。