文档介绍:
简单工程承包合同
简洁工程承包合同范本1
一、发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
二、承包范围:
1、工程工程名称*******。合同价捌万捌仟捌佰捌
4、工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进展竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人供应终身实惠效劳。
6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进展工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿赐予修缮,使其到达质量合格。假设承包人无力补充完善,需托付其他单位时,承包人应担当全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收干脆受损失局部的勘察费外,应依据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商相同,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按以下第 种方式解决:
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________________
本合同共_ 页
发包人:(盖章)
法定代表人/托付代理人:(签字)
承包人:(签字) 联系方式:
开户银行:
银行账号:简洁工程承包合同范本3
合同编号:发包方:________________
承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的.,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规
,双方友好协商,就本工程施工工程协商相同,订立本合同。
一、工程名称:____________
二、建筑面积(工程形式):____________
三、施工地点:________________
四、工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式:________
六、工程质量标准:________
七、工程价款:共计人民币元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务
①为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源,满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;③给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进展施工;②如期完成施工任务;
③承受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方供应料物及设备的爱护;
⑤教育施工人员爱惜甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥担当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他