文档介绍：（甲方）
建设单位:
施工单位：（乙方）镇村道路绿化工程由有限公司分公司承建，根据建设单位要求增加了工程星。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信"的原则，协商-致,订立以下补充条款。
:
序号
工作内容
单位
工程
（甲方）
建设单位:
施工单位：（乙方）镇村道路绿化工程由有限公司分公司承建，根据建设单位要求增加了工程星。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信"的原则，协商-致,订立以下补充条款。
:
序号
工作内容
单位
工程量
1
株（丛）
2
m3
以上增加工程星概算金额：元工期要求：
按原来合同工期不更改。
承包方式、双方权力责任同原合同。
工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同。
在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
本协议-式份，甲方份，乙方份。
本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
乙方：（公章）负责人：负责人:
订立日期：年月日
合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
第一、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
第二、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法
《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金，但如果合同中没有明确数额或计算方法，法院就会视为双方当时放弃违约金权利，而不予支持。增加赔偿实际损失的举证难度。
第四、确定管辖法院合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖，但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。如果直接约定有难度，也可以约定：
“如发生争议，双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。”第五、注意用词严谨例如合同中常见的约定：“合同在双方签字盖章后生效。”但是一方只签字没有盖章，在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章，因此合同还未生效的主张。因此此处应当约定：“合同在双方法定代表人或授权人签字或单位盖章后生效。”第六、签约对象的主体资格当前，经营单位的性质、种类、背景比较复杂，有关部门的管理不到位现象比较普遍。在此情况下，为防范欺诈行为，减少交易风险，非常有必要考虑交易对方的主体资格、履行合同能力、信用情况等。主体资格方面应当查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。不能仅凭其名片、介绍信、工作证、公章、授权书、营业执照复印件等证件。因为有的企业因连续两年不参加年检很有可能已被工商