文档介绍：分包人:
承包人：
基于年月日《办公室装修施工合同》（以下简称原合同）的基础，承包人、发包人自愿达成如下工程星增加补充协议，供双方遵照执行：
一、：1、楼半幕墙边过道修补、翻新：2、景观露台幕墙边
分包人:
承包人：
基于年月日《办公室装修施工合同》（以下简称原合同）的基础，承包人、发包人自愿达成如下工程星增加补充协议，供双方遵照执行：
一、：1、楼半幕墙边过道修补、翻新：2、景观露台幕墙边大理石湿挂：3、所有精装修办公室灯具及开关而板购买（指定为照明）：4、所有精装修办公室卫生间五金挂件购买（太空铝或304不锈钢材质）；5、另外所有楼己损坏精装修修补或翻新（详见预算衣）。
：装饰项目包干，以实际要求为准，主、辅材品牌、数虽、规格型号等见《工程表》、包材料、包工期、包质量、包安全。
二、工期要求截止年月日承包人需经发包人验收合格完工，逾期完工按原合同条款处理。
三、工程总价：人民币元整。工程经发包人验收合格且承包人开具普通税务发票后，发包人付款，承包人返延开具***，•切不利后果自己承担。发包人无需承担任何责任。
四、付款方式完工并验收后•次性付至总工程款的余下耕乍为质保金同第-、二期工程质保金•同结算。
五、质量保证：发包人发现承包人在装修过程中或结束后所做装修与效果图有差别，发包人有
权要求承包人整改，承包人无条件同意，1：期、工程总价不变c倘若承包人所用主、辅料与CL程占》记载不符，事先又未书面通知发包人的，承包人愿意接受发包人任何处理。
六、本补充协议与原合同具有同等法律效力。
七、本补充协议自双方签订之日起生效。
八、本协议•式份，发包人、承包人各持份。
发包人（盖章）：
法定代占或代占人:
日期：
承包人（盖章）：
法定代表或代表人:
日期：
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款