文档介绍：建筑工程木工合同
建筑工程木工合同1
甲方：______身份证：______
乙方：______身份证：______
经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋财宝大厦工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义好修复或赔偿。
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方必需按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减缘由、时间、材料等。乙方依据变更要求，两天内向甲方提交变更所实行措施、增减的造价（因停工等缘由造成的材料奢侈）等费用清单。
3、隐藏工程在隐藏前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏，并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。
八、奖赏和违约责任
1、由于甲方缘由，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度安排，由于乙方缘由，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
九、合同份数
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、其它
本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
年月日 年月日
建筑工程木工合同3
甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼项目部
乙方：木工班组
逸水鼎城二期1#楼项目部，依据施工须要，现将本工程全部的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、平安、文明、工期及成品爱护等方面的管理，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，结合本工程的实际状况，本着同等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、工程概况
本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，1、2层为商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m，总高约99m，建筑面积约28000m2，全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2，结算时以实际完成工程量为准。
二、承包范围
本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用，即实行单包工。
三、工期要求
乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方缘由导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、平安的前提下，应科学、合理地组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙方自身缘由延误工期（如乙方人力不足，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方担当，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。
四、质量要求
乙方应充分熟识设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必需依据满堂施工脚手架方案，确保架体平安、稳定。模板安装必需平整、光滑、不漏浆；几何尺寸精确无误；
轴线、层高符合规范要求，阴阳角方正顺直。施工质量必需达到模板工程质量验收规范要求，确保一次性检查合格。详细技术操作规程参见模板施工平安技术交底。
五、双方责任
1、甲方责任：负责向乙方进行平安技术交底，向乙方供应一份能够满意施工须要的施工图纸，保证满意施工用材料刚好供应。向乙方供应50m范围内的用电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的工作条件及关系，向工人供应饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。
2、乙方责任：应严格履行合同约定，遵守国家现行的法律法规，对班组操作人员进行平安学问教化，向项目部提交全部操作工人身份证复印件一份（建立三级教化卡和办理保险用），每次放线时派两名工人协作甲方抄平放线，保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证金，待±，甲方无息退还乙方。乙方自备能满意施工用机具，如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如：铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉锤和劳动用品如：平安帽、平安带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料安排，且须精确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先安排考虑周全，不得随意乱