文档介绍：建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）
工程名称：_________工程地点：_________合同编号：_________（由设计人编填）设计证书等级：_________发包人：_________设计人：_________发包停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9．1．6
发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9．1．7
发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。
9．1．8
设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9．1．9
担当本工程外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9．2
设计人责任
9．2．2
设计合理使用年限为_________年。
9．2．3
负责对外商的设计资料进展审查，负责该合同工程的设计联络工作。
9．2．4
设计人对设计文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________％。
9．2．5
由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。
9．2．6
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9．2．7
设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内工程开头施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内工程尚未开头施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费，收费额由双方商定。第十条
保密
双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条
仲裁
本建立工程设计合同发生争议，发包人与设计人应准时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二