文档介绍：光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同范本
在我国对光伏发电家产的鼎力投入和强力支持下,光伏
电站并网运转已经在国内获得宽泛发展和商业化运作,并仍
然是将来发展趋向。那么光伏电站施工合同怎么写呢?以光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同范本
在我国对光伏发电家产的鼎力投入和强力支持下,光伏
电站并网运转已经在国内获得宽泛发展和商业化运作,并仍
然是将来发展趋向。那么光伏电站施工合同怎么写呢?以下
是在学****啦小编为大家整理的光伏电站施工合同范文,感谢您的赏识。
光伏电站施工合同范文一设计单位(或施工单位,
以下简称甲方):
建设单位(或业主,以下简称乙方):
经甲乙两方磋商,依据中华人民共和国公布的《合同法》要求,为了保证散布式光伏电站项目顺利达成,明确甲乙双责任、权益和经济关系,判定本合同,两方共同执行。第一条甲乙两方责任
一、依据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实质勘察,科学合理的制定散布式光伏电站安装方式及容量,确立其项目方案。
二、乙方的散布式光伏电站项目安装现场如波及公共地区,需要供给物业管理部门证明。法人单位需要供给营业执照,自然人需要供给个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对散布式光伏电站项目申请存案,到电业
管理部门办理其项目有关手续,申请国家度电补助(国家发改委2014文件,)。
四、甲方负责乙方散布式光伏电站一站式服务,提示乙方对
其电站平时注意事项。甲方供给5年不包扩设备异样破坏的售后服务。
五、乙方能够自行管理散布式光伏电站,也能够有偿拜托甲方管理其电站,需要签订甲乙两方散布式光伏电站管理协议存案。
第二条项目工期
本项目自年代日开始施工,至年代日施工达成并达到查收据件。甲方辅助乙方整理项目有关资料存案,等候电业
管理部门查收并网。如因天气等原由工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原由造成项目工期缓期,经甲乙两方约
定,其违约方违约金额按元/天计算。不行抗拒的要素除外。
第三条项目承包方式
散布式光伏电站项目,由甲方供给一站式服务,其项目静态投资为10元/瓦,按合同要求分步付款。如需开具发票,需
要乙方供给税赋,一般发票为项目静态投资额的6%,增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量
甲方所使用的光伏产品切合光伏元器件国际A类标准,光伏电池组件寿命可达25年,%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
第五条项目容量方式及合同价钱
一、项目容量:
依据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实质勘察,根
据电业管理部门散布式电源接入方案要求,乙方所安装的分
布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为(方框内打“√”选
择):
1、发电自觉自用
、发电自觉自用余电上网
、发电所有上网
二、乙方所安装的散布式光伏电站静态投资为:￥万元,
大写为:￥万仟佰元角分。不包含电业管理部门发生
的全部花费。
第六条付款方式和付款时限
一、付款方式(方框内打“√”选择):
1、现金
、支票
、汇款
二、付款时限:签订本合同时,乙方向甲方支付设计保证金
为项目静态投资额的10%,设计达成一周内乙方向甲方再支
付静态投资额的80%,项目查收一周内乙方向甲方支付静态
投资额的10%余款。
第七条供电管理部门办理有关并网存案手续等不包含在项
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
目工期内
第八条违约责任
在本合同执行时期,甲乙两方若有违约造成的经济损失,由
违约方负责补偿违约金,即项目静态投资额的100%。若有未尽事宜,甲乙两方本着友善磋商的原则办理,增补商议协议。如没法解决,甲乙两方能够向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数目
本合同一式六份,甲乙两方各一份,其余四份发改委能源处、电业管理部门存案使用。本合同经甲乙两方署名盖印后生
效。
甲方(盖印):乙方(盖印):
法定(或拜托)代表人:法定(或拜托)代表人:单位地址:
单位地址:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
联系电话:联系电话:
合同签订地址:
合同签订时间:年代日
光伏电站施工合同范文二发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法例,遵
循相同、自觉、公正和诚信原则,合同两方就项汇流箱、
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
光伏电站施工合同
配电柜及其余有关辅材。
、基础施工部分包含:场所平坦、场所开挖、基础制作、屋