文档介绍：该【投资代建意向协议书 】是由【雨林书屋】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【投资代建意向协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
1/5
投资代建意向协议书
Xxxx字(2014)0008号
电力安装投资代建意向
(xxxx期)
协
议
书
签订日期:二 0一四年十一月十七日
投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
5/5
投资代建意向协议书
XX县城部署区(XX一期、XX二期、XX一期)电力
安装投资代建意向协议书
甲方:XXXX
乙方:XXXX
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、
行政法规,依照相同、自觉、公正和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,在经过招招标程序后,甲方赞成由乙方投资代建XXX小区配电设施工程,并完成本意愿协议。
一、工程大要
工程名称:XXXX配电设施建设工程
工程地点:XXXX
工程规模:以财政评审投资额为准。
工程量见附件:小区配电初步设计图纸
资本本源:财政拨款和融资贷款。
二、工程承包范围
(一)承包范围:设计施工图中所注明的相关工程内容、供电部门施工图会
审纪要的内容、电业局批复的《供电方案》、施工过程中的各种施工技术鉴定单、
设计改正和甲方的施工改正通知书所含的内容。
(二)其他:包括供电部门办理上户、停电手续、工程查收、图纸会审以及施工、资料采买。
三、工程工期
本工程总工期,自甲方发出动工通知依照项目详尽情况约定,自甲方发出动工之日起计算。
动工前7天,甲方向乙方发出动工通知书。
如遇以下情况,经甲方现场代表、监理工程师签证后,工期相应顺延:
①人力不能抗拒的因素(如雨雪、地震、冰冻等重要自然灾害而延缓的工期);
投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
3/5
投资代建意向协议书
②甲方提出改正计划或改正施工图所造成的短期停工;
③甲方不能够按期供应图纸(包括水平点) ,不能够及时解决施工环境瓜葛等原
因惹起的停工;
④因甲方其他原因造成工期延缓,则工期顺延。
四、质量标准
本工程质量标准为:合格标准,争取优异。若工程质量、进度、安全达到甲方要求,则按工程总造价的2%恩赐乙方奖励。
五、工程量的确认
工程签证甲、乙双方严格按《XXX投资项目管理方法》《XXX投资项目工程签证管理现行方法》相关规定履行。
六、竣工结算
。在单项工程竣工查收合格后,乙方应及时供应竣工结算资料。甲方在接到乙方合格的竣工查收所有结算资料后在规按限时内完成财政或审计评审。若是高出限时,则视同认可乙方报送结算金额。
:按《 XXXX建价[2009]406号文件规定的《XXX建设
工程工程量清单计价方法》和《 XXX市政工程耗资量标准》(2006)及相关配套
文件计算总价:资料价格为施工同期《工程造价》宣布价。工程量结算按实质签
证完成的工程量为准。
、省及行业相关工程建设的标准、政策规定发生变化,工程结算
时可作相应调整。如:供电部门关于配电系统防雷、 用户计量系统的采用标准按
行业标准要求提高配置的。
:工程结算金额以审计部门的审计结论为准。
七、工程款付款方式
:若因甲方不能够按合同约定支付工程款,则在单项工程
的工程量完成至 50%--80%时,乙方以本项目向银行申请保理业务贷款, 甲方有
义务供应担保(另行签订保理业务合同) 。贷款到位后,甲方按工程合同约定支
付工程款。
,付款限时此后
的银行利息及本金以及由此带来的所有花销由甲方担当。
投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
4/5
投资代建意向协议书
。结算时,乙方必定向甲
方供应五套完满的工程竣薪水料。
八、双方的权益与义务
(一)甲方权益与义务
,及时解决征地拆迁惹起的矛盾瓜葛。
。
(二)乙方权益与义务
,接受甲方的督查管理。
,杜绝安全事故;如发生安全事
故,所有责任由乙方担当。
内。
,并经过合法招标程序
获取施薪水格。
九、违约责任
,因甲方原因不能够连续履行合同时,乙方已完成工程量
可按实结算,甲方向乙方支付工程总造价 10%的违约金。
,因乙方原因不能够连续履行合同或不能够按本合同的约定
限时竣工,甲方有权清除合同,同时进行结算,乙方必定向甲方支付工程总造价
10%的违约金。
十、其他
200万元用于周转;利息按 。
:三个月内甲方在扣除施工合同约定的工程安全保证金后
退付余下所有借款。
、 工程造价咨询花销和应缴税金,
其他行政事业性规费和服务性收费按相关文件规定由甲、乙双方分别担当。
:按建设部 2000年6月30日第80命令履行。
十一、附则
,双方另行约定。
投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
5/5
投资代建意向协议书
,由双方协商解决。如协商不能,双方约
定由中方县人民法院管辖。
,甲方、乙方各执叁份,拥有相同法律效力。
。 如乙方未能中标,则本意愿协议自动清除。
甲方应按本协议约定全额返还所有借款。
投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
6/5
投资代建意向协议书
甲方(盖章):
法定代表人:
工程负责人:
年 月 日
乙方(盖章):
法定代表人:
工程负责人:
年 月 日
投资代建意向协议书
投资代建意向协议书
5/5
投资代建意向协议书