110KV变电站施工合同范本.doc

文档介绍：该【110KV变电站施工合同范本 】是由【业精于勤】上传分享，文档一共【19】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【110KV变电站施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。110KV变电站施工合同
合同编号:
甲方:
乙方:
签订日期:
签订日期:
工程施工合同
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其她有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施
工事项协商一致,签订本合同
工程概况
工程名称:110KV变电站施工
工程地点::
二、承包范畴
本工程自110KV线路终端杆始至110KV所有进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一种间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联
调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另涉及一期计一套间隔所需的基本地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不涉及照明工程安装。
三、双方一般权利和义务
1、甲方职责
、安全活动;
。
2、乙方职责
。
、施工等因素的缺陷消除工作。
、施工措施筹划,并对承建范畴内的现场作业和施工措施的完备和可靠负所有责任。
:
1、根据工程需要设立施工使用的照明、围拦及警卫,承当由于自身失误导致的经济损失和责任;
2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环保和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续;
3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方商定的规定,承当因自身因素违背有关规定导致的损失和罚款;
4、承当工程未移送在代保管期间的保护和损坏修复责任。
四、合同工期
1、动工及延期动工
,竣工时间年月日保证具有送电条件。
。乙方不能准时动工,应当不迟于合同商定的动工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期动工的理由和规定。甲方应当在接到延期动工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为批准乙方规定,工期相应顺延。甲方不批准延期规定或乙方未在规定期间内提出延期动工规定,工期不予顺延。
,甲方应以书面形式告知乙方,推迟动工日期并相应顺延工期。
2、暂停施工
甲方觉得确有必要暂停施工时,应当以书面形式规定乙方暂停施工,并在提出规定后48小时内提出书面解决意见。乙方应当按甲方的规定停止施工,并妥善保护已竣工程。乙方实行甲方做出的解决意见后,可以书面形式提出复工规定,甲方应当在48小时内予以答复。甲方未能在规定期间内提出解决意见,收到乙方复工规定后48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方因素导致停工的,由甲方承当乙方由此导致的损失并顺延工期;因乙方因素导致停工的,由乙方承当发生的费用,工期不予顺延。
3、工期延误
 因如下因素导致工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
⑴因国家或主管部门筹划调节;
⑵重大设计变更、工程量差;
⑶因不可抗力影响。 ,就延误
的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,则视为批准顺延工期。
4、工程竣工
 乙方必须按照合同商定的竣工日期或甲方批准顺延的工期竣工。
 因乙方因素不能按照合同商定的竣工日期或甲方批准顺延的工期竣工的,乙方承当违约责任。
 施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订补充合同,作为合同文献构成部分。
其内容应涉及:
⑴提前的时间和修订后的进度筹划。
⑵乙方为保证工程质量和安全采用的措施。
⑶甲方为提前竣工提供的条件。
五、质量原则1、工程质量原则:《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规范》(DL/T782-)《电气装置安装工程高压电器施工能验收规范》GBJ147-1990)《输变电工程达标投产考核评估原则》()
2、工程质量
 工程质量应当达到合同商定的质量原则,质量原则的评估应执行电力建设工程施工质量检查及评估原则等规定。
 双方对工程质量有争议,由双方批准的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此导致的损失,由责任方承当。双方均有责任时,由双方根据其责任分别承当。
 浮现质量事故乙方应在发生后24小时内告知甲方,并在7天内提供工程事故分析报告。
3、双方责任
⑴由于设计因素试运营达不到验收规定,甲方应规定设计单位修改设计,乙方按修改后的设计重新安装。甲方承当修改设计、拆除及重新安装的所有费用,工期相应顺延。
⑵由于设备制造因素试运营达不到验收规定,由该设备采购一方负责重新购买或修理,乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的,由乙方承当修理或重新购买、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购的甲方承当上述各项费用,工期相应顺延。
⑶由于乙方施工因素试运营达不到验收规定,乙方按甲方规定重新安装和试运,并承当重新安装和试运的费用,工期不予顺延。
⑷甲方在试运营合格后不在调试记录上签字,试车结束24小时后,视为甲方已经承认调试记录,乙方可继续施工或办理竣工手续。
六、安全施工
1、甲乙方按有关规定签订安全文明施工合同,明确安全文明施工目的规定,双方职责及奖罚条款。
2、 安全施工
 乙方应按《电力工程建设安全健康与环境管理工作规定》等有关安全生产管理规定组织施工,认真开展安全施工管理工作。并受甲方在安全施工方面的监督管理。因乙方自身因素导致事故和因此发生的费用,由乙方承当。
 甲方未执行国家、行业有关规定,管理人员违章指挥,强令职工冒险作业等因素而导致安全事故发生,由甲方承当相应的责任和发生的费用。
3、事故解决
、乙方对发生方对发生的事故应查清因素,分清责任的基本上按有关规定和的事故应查清因素,分清责任的基本上按有关规定和事故调查组提出事故解决意见,对事故责任方进行解决。甲方乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定解决。
,乙方应按有关规定即时报告有关部门并告知甲方,同步按政府有关部门规定调查解决,由事故责任方承当发生的费用。
七、合同价款及支付
1、合同总价:人民币壹仟零贰拾万元﹙￥1020万元﹚
2、合同款工程支付方式工程以包工包料费用包干方式,合同签定后甲方预付给乙方50%合同总价作为施工预付款(采购材料),工程竣工验收合格后7日内一次性付清余款(合同价款的50%)。
八、工程变更、工程设计变更
  施工中甲方如需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向乙方发出变更告知,并提供变更的相应图纸和阐明。乙方按照甲方发出的变更告知进行施工。
  施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此导致甲方的直接损失,由乙方承当,延误的工期不予顺延。
2、其她变更合同履行中甲方规定变更工程质量原则及发生其她实质性变更,由双方协商解决。
九、竣工验收
、工程具有竣工验收条件,乙方按电力建设施工及验收技术规范等有关规定,向甲方提供竣工验收报告。
 、甲方收到竣工验收报告后2天予以确认或提出修改意见。乙方按规定修改,并承当由自身因素导致的费用。
、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被承认,并从第29天起由甲方承当工程保管及一切意外责任。
、工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方规定修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其她问题,由甲方承当责任。
、整套启动试运验收,执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定,由甲方承当整套启动试运验收的组织工作,全面解决试运验收中发生的问题。乙方参与有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定,在启动调试中负责其施工项目的维护、检修、消缺。
 
十、质量保修
 、 乙方应按法律、行政法规或国家有关工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承当质量保修责任。
、 正式移送签字之日起的一年时间内是质量保修期。
十一、争议
1、执行合同过程中的一切争议,应通过和谐协商解决。如果协商不能达到合同的,可向工程所在地人民法院采用诉讼方式解决。
2、诉讼过程中,除了诉讼事项外,双方应继续履行本合同。
十二、合同生效及其他
1、除合同另有规定外,甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后,合同生效。
2、本合同一式四份,由甲方、乙方各执两份。
3、完毕合同规定的责任和义务、价款结清后,本合同即告终结。
4、本合同未尽事宜,双方可补充合同解决。
发包人﹙甲方﹚:(公章)承包人﹙乙方﹚:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
开户银行帐号:开户银行帐号:
合同签订时间:
第二部分通用条款
本工程使用的合同通用条款,采用建设部、国家工商行政管理局措施
的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)文本中的通用条款部分。
第三部分专用条款
词语定义及合同文献
合同文献及解释顺序
同本合同《第一部分合同书》第五条。
语言文字和合用法律、原则及规范

本合同文献使用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其她现行的有关法规。
、规范:设计规定的技术原则、规范及国家现行施工及验收规范。
3、图纸提供
甲方提供施工设计图纸的日期是:签订合同后3日内。
提供施工设计图纸的份数是:提供设计院签字盖章的蓝图图纸的套数2套。
,甲方应代为复制,复制费用由乙方承当。
、规范和其她文献,未经甲方代表许可,乙方不得以任何形式用于或转给第三方,乙方的保密义务在合同终结后,应继续履行。
、竣工以及保修所需的补充文献和批示。乙方应执行这些补充文献和批示,并受其约束。
,应由乙方保存在现场,并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供甲方或由甲方书面授权的其她人进行检查和使用。
二、双方一般权利和义务
4、项目经理

姓名:职称:工程师

姓名:职称:工程师
,其别人员签字无效(如有变动,以甲方的书面变更告知为准)。
、人工、机械有关费用支付的有权签字人。乙方可因工作需要调节现场施工管理的有权签字人,但必须书面申请后经甲方备案,未经备案的其她人员不得签订任何文书,否则甲方对乙方进行1000元/次违规惩罚。凡因乙方人员签字引起的责任及诉讼由乙方所有承当。
,同步应避免因乙方自身行为或疏漏导致甲方违背总包合同中商定的甲方义务的状况发生。
。
,甲方可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据合同发出的指令。乙方拒不执行指令,甲方可委托其她施工单位完毕该指令事项,发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。
5、甲方的工作
、电、路通等施工必备条件。
、设计及有关部门的关系,向乙方提供具有施工条件的施工现场,为乙方施工提供便利条件。
,提供工程图纸。
,负责工程总体进度、质量、安全的管理与控制。
,向乙方支付工程款。
、设备必须是合格的,可以及时施工的,如因运抵现场的材料、设备不合格影响乙方施工进度的,由此导致损失由甲方承当。
、施工人员、施工设备无法满足施工工程的进度、质量规定甲方可调节工程施工范畴或终结合同的履行。

,乙方应按照施工进度表拟定的日期向甲方拟定进度记录报表。乙方不能按甲方批准的进度筹划施工时,应根据甲方的规定提交一份修订的进度筹划,以保证工程如期竣工。