文档介绍：该【请求协调解决事宜的函范文六篇 】是由【祖国的花朵】上传分享，文档一共【11】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【请求协调解决事宜的函范文六篇 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
请求协调解决事宜的函范文六篇
篇一请求协调解决事宜的函
__市人民政府督查室、市城乡建委、市房产局:
__商城2号楼房屋买卖纠纷自____年4月爆发以来,分别受到中央领导、自治区领导、市领导的重要批示,要求依法妥善处理。在市政府、市城乡建委和市房产局等部门的协调下,房屋交付和房产证办理问题已经解决。但是,精装修房补偿、面积差额补偿、延期交房经济赔偿尚未落实。
鉴于延期交房给购房人造成的巨大经济损失,450多户购房人已诉至法院,现已审理终结,法院依法判付了适当经济赔偿。但诉讼进入程序后,开发商隐匿、转移财产,导致法院的执行工作进展不顺。而精装修房补偿、面积差额补偿则是在政府相关部门的协调和督促下,开发商在政府部门主持的协调会上承诺支付的,因此,购房人在诉讼时,并未提出精装修补偿及面积差额补偿的诉请。
由于政府及相关部门在房屋买卖纠纷的协调过程中,对开发商的情况比较了解,特别是市政府黄定坚副秘书长,在担任市城乡建委副主任和房产局副局长期间,在该纠纷的处理过程中,对开发商的情况了若指掌。因此,我们希望市委市政府能够继续委派黄定坚副秘书长,负责协调解决后续问题,联合相关部门组成协调小组,召集各方,在法院的参与下,协调解决经济赔偿问题,促使纠纷圆满解决。据悉,市中院执行局还有100多万开发商的监管资金,该笔资金须有市城乡建委的签字方能动用,我们请求将该笔资金用于支付购房人的赔偿。另悉,市城乡建委和房产局尚有部分该项目的保证金,我们也请求将这些资金用于支付购房人的赔偿。
__商城从项目规划、立项,到2号楼预售、停工、复工,到3号楼的拍卖等等发展至今,都有政府及相关部门参与,因开发商原因给购房人造成的经济损失,政府及相关部门有权利、有义务发挥相应的监督和协调作用。因项目纠纷广大购房人耗费了巨额的维权开支,单只交纳法院的案件受理费就高达20余万元,而开发商延期交房给购房人造成经济损失经西乡塘区法院初步判定高达1000多万元,倘若得不到合理赔付,势必引发集会抗议和集体上访活动,影响社会稳定。
综上,特此致函政府及相关部门,请求组建由市政府、市城乡建委、市房产局和市中院执行局、西乡塘区法院执行局等有关人员组成的联合小组,协调处理后续问题,敦促开发商履行债务,维护广大购房人的合法权益,为该纠纷的解决划上圆满的句号。
此致
__商城全体购房人
业主代表:___(电话_________)
业主代表:___(电话_________)
2020年_月_日篇二请求协调解决事宜的函
__新区建设管理委员会:
__医院项目在市委、市政府、__区委、区政府及市、区二级相关部门的重视和关心下,进展比较顺利。一期工程主体建筑全面竣工,内部装修和设备安装调试进入扫尾阶段,各科室专家技术骨干已到位,预计于__年9月开业。
鉴于医院开业前的各项验收审批等准备工作繁多,时间紧、任务重,特恳请__新区建设管委会并上报区政府协调解决以下事项:
一、请求区政府成立一个专门的工作小组,加强对我院的领导及协调。
二、医院的用水、电、气等基础配套工程的建设处于最后攻关阶段,要求在七月底前实现内外网相连接,确保8月初进入调试运行。
三、医院是一个特殊的行业,工程竣工后涉及验收、检测、检查、审批的程序很多,按程序逐项逐级验收会延误开业时间,请求政府组织相关部门交叉检查验收,节省时间。
四、医院竞买的位于路西侧、路北侧的20亩宗地,主要用途是建医院员工配套宿舍楼,不对外销售,按合同要求在__年5月31日前动工建设。但为了确保医院能早日开诊服务__人民,医院所有人力、物力、财力和精力都投入到医院的筹建工作中,为此,请求对该地块延长一年时间开工建设,免收延期开发费用。
五、__医院是市、区政府引进的重点医疗卫生产业,属公益事业项目,请求政府协调相关部门在收取污水入网建设资金及水、电、汽开口入网费给予减免,日常使用定价上按事业单位性质给予优惠。
六、为配合区政府提出的发展高科技,打造精品片区的战略思想,请求政府对医院门口路以北的两宗地块重新调整规划。医院门口西南角地块可由我院认养,建设为绿地公园,供附近居民休闲健身之用;医院门口东南角地块可由我院购买,用于建设医疗相关的配套设施。
七、作为__区唯一一家具备三级规模的医疗机构,有责任、有能力承担起本区及全市基本的医疗功能和公共卫生职责,根据我院的软硬件及人才优势,请求批准__医院在开业时直接列为__市级医保、合保及办理病人转市外就诊手续的定点医疗机构;定为办理__区合保病人转其它市级医院就诊及转市外就诊手续的唯一医疗机构;在__市合保对象报销中,给予__医院以区级医院标准核定报销比例。
八、由于人才流动渠道不畅,我院新进的部分医护人员在办理执业变更时,原单位或原主管部门不予办理,造成医护人员执业注册变更困难,不仅严重影响医院开院验收等各项工作,也直接影响到这些医护人员为__人民服务。鉴于其它新办医院的做法,请求采取市卫生局备案认可的方式,解决异地引进的医护人员的执业注册问题。
九、由于历史原因,医院在筹建初期申报诊疗项目时不包括产科,但医院建设中已按三级医院标准建设了产科,包括用房、设施及人员配备。我院有能力、有责任承担起__区母婴保健工作。为此,恳请__市卫生局批准我院产科执业许可。
十、为方便群众就医并提供急救绿色通道,请求医院西侧__大道进入医院急诊大门和路进入门诊大门的中间隔离绿化带打开,保证车辆进出畅通;安装路灯;市内公交线路站牌“”名称更改为“__医院”;城郊公交__大道站点位置移至__医院广场入口处。
十一、根据原投资协议,我院门诊入口道路建设费应由政府承担。我院已垫巨资建设国际广场,请政府兑现承诺,给予追偿。
十二、恳请政府协调我院外进的医护人员的户籍及子女入学问题,以解后顾之忧。
以上请示,望批复。篇三请求协调解决事宜的函
琼中供电局:
乡安全生产领导小组为农户安全开展了全乡安全生产排查,涉及电线存在以下几个方面问题:
1、黄积强新建房(在原宅基地的范围内),家位于上安乡南万村委会什黑村小组。存在以下安全隐患问题:(1)房屋建在10千伏高压电线下,动工时易产生触电事故;(2)由黄积强家新建房挖地基较低,后山地势较高,雨天易产生山体滑坡,会冲倒10千伏高压线电线杆,对10干伏高压线下居民的生命财产产生危险。
2、南流村文化室新建房4条电线穿过二楼房间,易产生触电事故。
3、我乡的什育村委会什育二队,抄方村委会抄方下村,南万村委会什黑二队,长安村委会牙云村高压线沿电线杆从村中间穿过,影响到我乡的危房改造项目以及对全乡村民的生命财产产生危险。
4、我乡什育村一队有一条输电线常在下雨打雷时冒火花。
以上问题请贵单位派员调查处理,以免造成安全事故。
_年3月21日篇四请求协调解决事宜的函
区供电局:
上郑乡地处黄岩溪流域,由于水利基础设施薄弱,每逢汛期来临,沿岸群众就深受水害困扰。为提高现有水利基础设施防洪防汛能力,维护辖区群众生命财产安全,在有关部门的支持下,上郑乡将于_年开展黄岩溪流域水利设施建设。
该工程建设从_年2月开始,预计工期为1年。因工程建设中将使用大型机械设备,需架设100千瓦的临时用电线路。望区供电局帮助解决上述临时用电线路架设问题。
特此发函,盼复!
_年一月二十四日篇五请求协调解决事宜的函
县人民政府:
街道(乡镇)综合文化站建设是近年来省市县重点民生工程,我县大门镇、东屏街道、霓屿街道和鹿西乡等4个街道(乡镇)综合文化站均已于_年年底竣工,但由于建设施工单位方面的经营及政策处理等问题,导致至今无法对这4个街道(乡镇)综合文化站进行竣工验收,且此4个街道(乡镇)综合文化站存在严重的阵地占用问题,致使综合文化站阵地活动功能无法正常发挥。
更为关键的是,街道(乡镇)综合文化站实现人员独立、产权独立、阵地独立是创建省级文化先进县的前置条件。我县于_年初召开全县创建省级文化先进县动员大会,正式启动省级文化先进县创建工作,目前各项创建工作正有序推进,但《浙江省文化先进县(市、区)评分细则》规定,“街道(乡镇)综合文化站开放运行必须科学规范”,且这一测评标准分数占创建总分值的比重高达20%,而我县街道(乡镇)综合文化站以目前的建设使用情况显然无法达到这一测评标准,成为我县创建省级文化先进县的一大阻力。
因此,为充分发挥综合文化站阵地活动功能,确保我县于20__年顺利通过省级文化先进县创建,特恳请县政府牵头各部门单位协调解决这4个街道(乡镇)综合文化站验收及阵地占用等建设使用相关事宜。
以上请示妥否,请批复。
附件:__县街道(乡镇)综合文化站建设使用需协调事项一览表
__县文化广电新闻出版局(体育局)
_年9月18日篇六请求协调解决事宜的函
申请人:电话:
被申请人:
住所地:
法定代表人:电话:
仲裁请求:
1、请求裁决被申请人向申请人支付自20__年_月__日至实际交房之日的逾期交房违约金(暂计至20__年_月__日,总计元,最终须计算至实际交房之日止)。
2、请求裁决被申请人立即向申请人交付符合条件的房屋。
3、请求裁决被申请人承担本案的全部仲裁费用。
事实与理由:
20__年_月__日,申请人与被申请人签订了《__市商品房买卖合同》,约定被申请人将__小区第_幢_单元_层_号房以元出售给申请人。合同第九条约定被申请人应在20__年_月__日将符合合同约定条件的商品房交付给申请人。合同第十一条约定被申请人如超过30日不能将房屋交付与申请人,自合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止,被申请人按日向申请人支付已交付房价款万分之三的违约金。
合同签订后,申请人依约支付了首付款和办理了贷款,截至目前,申请人已支付房价款元。但被申请人到20__年_月__日收到被申请人寄来的《延期交房告知函》,告知因迎接行政部门检查导致工程停工60日,以致交房延期。并于20__年_月__日寄来《入伙通知书》,通知20__年_月__日收房。
申请人认为,上述原因不能作为延迟交房的免责事由。理由如下:因为被申请人方设备、机械、施工工艺及方法无法满足大检查的要求导致停工,此为其建设安全生产管理、组织及工程技术管理失职,被申请人存在管理责任,与业主无关,事件不属于不可抗力,不能免除被申请人的违约责任。
更何况,申请人与被申请人签订合同的时间为20__年_月__日,如__市确有下达强制停工60日的行政命令,那也是在申请人与被申请人签订合同之前,且距离时间长达半年有余,说明被申请人在签订合同时已考虑了此番停工给交房时间造成的影响。
截至申请人申请仲裁之日,被申请人尚未将符合约定的房屋交付给申请人,被申请人的行为已严重违约。现申请人为维护自己的合法权益诉至贵委,请求依法支持申请人的全部仲裁请求。
此致
__仲裁委员会
申请人:
二〇一_年_月__日
请求协调解决事宜的函相关文章:★请求协调解决问题的函
★单位请求派出所查询函怎么写
★两个维护存在的问题和解决
★营商环境存在的问题和解决办法
★医院职能部门协调制度
★意识形态工作存在的不足及解决措施
★查作风,问初心,着力解决宗旨意识方面的突出问题
★召开支委会研究换届选举的有关事宜会议记录
★乡镇意识形态工作存在的不足及解决措施
★当前形式主义、官僚主义方面存在问题及解决对策请求协调解决事宜的函结语