文档介绍：该【桩基础协议书 桩基础合同范本(8篇) 】是由【阿拉丁】上传分享，文档一共【30】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【桩基础协议书 桩基础合同范本(8篇) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1/42
桩基础协议书桩基础合同范本(8篇)
桩基础协议书一承包单位:
甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程内容:
1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖,含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。
②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责
3/42
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款xx元。
第五条、付款方式:
乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:
1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;
2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。
3/42
第六条、承包方式:
1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。
3、水电费负责:由乙方负责。
第七条、甲方责任:
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5/42
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。
6、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。
7、甲方按照乙方提供的进桩计划,及时提供合格管桩。
第八条、乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计,做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。
9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育,做到文明施工注意用电安全,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置安全员。
6/42
10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。
11、工程完工后,乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录,汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方。
第九条、注意事项;
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大,相应的费用由乙方负责。
5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。
第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。
6/42
第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法人代表签名:法人代表签名:
委托代理人签名:委托代理人签名:
合同签定日期:年月日
合同签定地点:
桩基础协议书二甲方:乙方:
甲方现将圣保罗新型材料有限公司工业园厂房a栋基础工程,经甲、乙双方协商,将该工程基础人工挖孔桩由甲方发包给乙方施工。具体事宜如下:
一、施工范围:乙方施工范围为圣保罗新型材料有限公司工业园厂房a栋孔桩基础。
二、施工工期:年月工,工期天。停电停水、下雨及其它特殊情况造成停工的不能计算工期。
三、工程质量:达到检验合格。
四、工程量计算方式:按图纸和设计变更施工,与实际验收工程量为准,孔桩方量按桩径加护壁每边加15cm和实际验收深度的砼计算工程量。。
8/42
五、工程造价:包工包料每立方计人民币$叁佰叁拾伍元正。本工程除工程人工材料,其中施工现场三通一平、其它费用和税收均由甲方承担。
六、付款方式:
%工程款。
%工程款。
,三天内甲方将余款的20%付清给乙方。动测费用由甲方承担。
七、本合同条款甲、乙双方必须共同遵守,如单方违约,违约方必须承担工程总价的20%违约金。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,贰份合同具有同等的法律效力。在施工过程中,出现安全事故由此发生的任何费用由乙方负责,与甲方无关。
九、根据本工程地质勘察报告地下水比较丰富,特别在沙砾层会遇到而容易产生流泥、流沙现象时补人工工资计人民币$壹佰捌拾元正。护壁加强钢筋由甲方承担,同时工期延期。
十、末尽事宜,甲、乙双方协商解决,合同自签字之日生效。
甲方:乙方:
年月日年月日
桩基础协议书三会议时间:20xx年9月5日
会议地点:武汉常博建设集团有限公司湖墅观止二期现场项目部办公室
8/42
参加单位:
建设单位:武汉鸿亚假日置业有限公司
参加人员:
监理单位:湖北南方监理有限公司
参加人员:
设计单位:湖北中江建筑设计院有限公司
参加人员:
勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司
参加人员:
施工单位:武汉常博建设集团有限公司
参加人员
监督站:武汉市蔡甸区建筑工程质量监督站
参加人员:高作庆
主要内容:
建设单位钱文伟:
感谢各级领导参加c8#、c10#地基基础分部工程验收工作,本工程为桩基。基础钢筋、混凝土、砼原材料及配合比设计、模板、现浇结构分项工程经检验验收均符合设计及现行施工质量验收规范要求。满足结构设计安全等级,下面请各级领导对由武汉常博建设集团有限公司总承包单位对本工程基础验收作一自评。
施工单位周胜和:
9/42
我单位在施工过程中,严格控制质量,按设计及验收规范要求施工。工程验收程序是按武汉市汉阳区建管要求执行。进场材料均实行报验制,进场材料均由有出厂合格证,经监理工程师见证取样、送样并检测合格后,方准进行下道工序的施工。施工过程及施工质量符合设计及验收规范要求,经自检,工程评定为合格等级。
监理单位管勤俭:
工程施工至今,工程始终处于受控状态下,工程施工工序均由施工单位自检合格,报审我司审查合格后,方可进行下道工序施工。该工程从土方开挖施工至今,质量控制资料,保证资料严格按照现行国家有关规定执行,对各道工序均实行全程的监督旁站,以及从工程外观质量、工程施工管理资料、保证资料等验收情况综合判定,工程质量为合格等级。
勘察单位:
同意监理单位的意见,同意c8#、c10#楼地基与基础分部工程验收。
设计单位:
同意监理单位的意见,同意c8#、c10#楼地基与基础分部工程验收。
质检站高站长:
各参建单位及设计、勘察均到位参加本次验收工作,程序合法,符合规范要求。
10/42
会签栏:
施工单位:
:
监理单位:
:
设计单位:
:
勘察单位:
:
建设单位:
:
整理单位:
20xx年9月5日
桩基础协议书四甲方:乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就华时捷工业园研发楼桩基施工事项经协商一致,订立本合同。
一、承包内容及承包形式
1、承包内容:设计的华时捷工业园研发楼图中桩基础工程内容。具体包括成孔施工、钢筋笼制作安装、混凝土现场搅拌灌注施工。