文档介绍：该【景观园林施工合同范本 】是由【青青松松】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【景观园林施工合同范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
本文是对于景观园林施工合同范本,仅供参照,希望对您有所帮助,感谢阅
读。
景观园林施工合同范文一
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其余有关法律、行政法例,依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则,两方就本建设工程施工磋商一致,签订本合同。
第一条:工程概略
1、工程名称:乾隆尊品一期
2、工程内容:
3、承包方式:本工程采纳包工承包方式实行。
4、工程订价:
第二条:甲乙两方驻工地代表
甲方驻工地代表及委派人员名单:
乙方驻工地代表及委派人员名单:
第三条:工程质量等级
工程质量等级要求:一定达合格以上标准。
第四条:工程查收
当该工程完工后,由乙方向甲方提出版面完工查收申请。甲方应在
1天内安
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
排查完工作,并见告乙方参加查收。乙方自提出申请查收报告
1天后,因甲方原
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
因未安排查收的,则视为该工程切合设计和施工方案要求,
运转正常,经过查收。
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
2、工程未经查收,甲方若需启用,须与乙方磋商,经赞同方可使用。若未经
乙方赞同启用,将视为经过查收。
第五条:查收标准
本工程以有关设计方案、图纸为依照,依照行业标准进行查收。(以图纸的效
果80%为准)
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
第六条:工程量计价
实行单位工程量承包每吨包150元整
付款方式
合同签署,乙方施工人员到达施工现场,甲方应提早支付工人生活费及购置
部分工具、资料的花费(为总工程的50%),当施工到工程量60%时甲方预支乙方工
程量的30%作为工人薪资,工程查收合格后甲方应在当日内一次性支付乙方全部工
程余款。
第七条:工程款支付
工程款支付方式:现金支付或账号支付。
第八条:两方权益和义务
1、甲方权益和义务
工地代表,负责协调甲方的有关事宜。在工程执行过程中此指派人员的全部署名视为甲方行为。
负责本工程的监察,踊跃协调施工配合关系。
负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监察。
供给有益施工的现场条件(部分乙方所需的工具等)。
审查工程计划进度。
负责对图纸、方案的审查、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行状况进行监察检查及设计图纸改正签证,工程中间查收和其
他必需的签证。
负责完工查完工作,在收到乙方提交全部完工通知后1天内组织查收。
按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权益和义务
严格按设计图施工,质量技术指标切合工程的各种标准和规范的要求。
施工中发现问题实时向甲方报告并提出解决方案。
组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得任意改动。
第十条:两方违约责任
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
因为甲方未按合同商定向乙方付款或因施工资料耽搁工期,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×%×缓期天数计算,违约金总数不超出合同总价的10%。
4、执行过程中,任何一方无故一方面停止合同,则视为违约,违约方需向守
约方支付合同总价100%的违约金。
第十二条:其余
甲方装备专职施工员负责施工现场的技术指导和工作安全的生产,供给施工场所,实时供给乙方所需的水电等全部自然要素而惹起的歇工现象,为乙方创建优秀的施工环境;电费、水费,施工工具全部施工方面的花费,由甲方负责。为乙方供给食宿。乙方依照甲方合理规划。遵纪守纪、文明施工,争创一流工程。
在合同执行过程中,两方能够依据实质状况,对合同未尽事宜磋商确立。第十三条:合同奏效与停止
1、合同奏效:合同经两方署名盖印奏效。
2、合同分数:壹式贰份。
3、合同停止:工程款项付清停止。
发包方承包方
法定代表人:法定代表人:
(拜托代理人):(拜托代表人);
合同订即刻间年月日
景观园林施工合同范文二
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规
定,联合本工程实质状况,签署本合同,以资两方共同恪守。
第一条工程概略
工程名称:工程。
工程地址:
工作内容:别墅周边约平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60天,自甲方出具的动工书面通知书要求动工之日(现场具备动工条件)开始计算工期,非乙方原由或不行抗拒自然要素造成的工期延迟,工期顺延。
(一)如遇以下原由工期顺延:
未实时签审施工图纸和施工组织计划;
设计改正;
甲方未能如期提交施工场所;
连续4小时遇雨和停水、停电;
未按合同规准时间拨付工程款项;
遇不行抗拒要素。
(二)完工查收:
甲方在收到乙方完工报告的5日内组织查收,不然视为默认工程合格并进行完工结算;
若未能经过完工查收,两方应确立整顿方式实时间,再次查收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式
,本工程暂定造价520xx0元(详细单价详见
清单);
;
结算工程量以现场实质收方量为准。
合同签署后5日内,甲方支付乙方工程预支款100000元整;
工程完工并查收合格后15日内,两方按合同第三条第2、第3款办理结算,
结算后一个月内甲方向乙方付至结算总数的95%,余结算总数的5%作为保修金,保
修期满后甲方付清余款。
第四条对于设计调整(改正)
本工程波及设计调整(改正)工程项目,待调整资料完美并经甲方签审后,工
程量及造价按本合同第三条进行增减。
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
第五条保修期
保修期:从乙方递交完工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。此中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。
成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条两方的责任
(一)甲方责任:
,保证施工所需用水、用电;
合同签订后三日内鉴定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知
乙方;
负责辅助办理施工的各项进场手续。
负责协调现场各施工单位间的关系;
若施工改正应以书面形式通知乙方;
按合同规准时间准时付款。
(二)乙方责任:
1.
按甲方签审的施工图和确立的改正通知内容,联合有关规范组织施工;
2.
接受甲方指派监理企业的监理及甲方现场代表的管理;
文明施工,安全生产,保证工程质量,如期完工;
负责施工中的成品保护;
第七条甲、乙两方现场代表及责任
甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;
乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条资料的认定及采买
乙方应按设计要求对资料自行采买,波及装修及灯具资料需经甲方认定后方可采买。
,乙方方可购置。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
甲方未执行合同规定的义务,除顺延完工期外,还应补偿乙方所以发生的
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
实质损失;
甲方对工程半途停建、缓建或因为设计改正造成的歇工,应采纳举措挽救或减少损失,同时补偿乙方所以而造成的歇工、窝工、返工的机械设施调运等实质损失;
甲方超出合同规按限期查收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总数的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定达成工程,且无故迟延时间影响工程进度,每延一日,按合同总数的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
在合同执行中,两方因执行合同发生争议,应磋商解决。磋商无果,两方商定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经两方署名盖印后奏效。
第十二条未尽事宜,两方磋商解决。
第十三条本合同一式四份,两方各执二份,均具同样法律效劳。甲方(盖印):
乙方(盖印):
代表人:代表人:本合同签署日期二○一○年月日
景观园林施工合同范文三
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及其余有关法律、行政法例,依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则,联合本工程详细状况,由乙方担当甲方地块园林绿化工程施工事项,经磋商一致,订立本合同。
工程名称:
第一条、施工范围:按甲方供给的施工图纸为准,施工工程量详见工程清单。
(注:全部工程量按图纸要求,一次性包死,若有补充,甲乙两方向业主磋商解决)。
第二条、工期要求及动工日期
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
1、合同工期:日历天数
2、工程完工时,由甲方组织有关部门进行查收,乙方负责向甲方提交查收报
告。查收合格后的当日即为完工日期。
第三条、质量标准及施工要求
1、合格。
2、两方签订合同后,乙方将施工技术、安全方案、特别施工技术举措、质量
保证系统、进度计划等资料经甲方审批后,乙方进入现场施工;
第四条、工程款及支付方式
合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160,)。(注:开票按总价179000
开,若有补充,按工程量最后结算开票)。
1、工程完工查收合格后经甲乙两方署名确认后,甲方支付至合同金额的90%;
2、保质期满一年,甲方付清余款10%。
第五条、两方责任
一、甲方工作及责任:
1、负责供给施工时期及后期保养的供水、供电电源。
2、负责对乙方各样进场资料的检验及施工质量的看管。
二、乙方工作及责任:
1、负责按甲方供给图纸要求的规格,款式,质量等施工
2、施工时期的安全举措及安全责任由乙方全权负责。
3、恪守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工,安全作业,材
料机具应堆放齐整,建筑垃圾应实时清运,完工时做到工完结清。
4、对已完工程未交托甲方以前的成品负责保护工作,担当保护时期发生伤害
的修复工作及花费。
5、所供给苗木一定按图纸设计要求,规格、品种,并保证树形丰满,生长旺
盛,无病虫害,保证栽种后成活率,一定拟订详细的举措并进行后续期内保养管
理工作,保证草坪苗木植物健康生长,保持优秀的绿化景观。
6、工程结束由乙方负责联系完工查收,(甲方协作乙方联系业主,组织查收)
并将全部详尽的资料完工图备齐,做存案查收。
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
7、乙方一定接受甲方管理和现场有关规章制度,不然甲方有权进行处分。
第六条、完工查收与保养
1、完工查收以有关的施工查收规范、质量检验标准、施工图纸为依照。。
3、绿化苗木、植被保养管理壹年(自完工之日起算)。
第七条、违约责任、索赔及争议
1、乙方不得将工程进行转包。不然视为乙方合同违约。
2、乙方一定保证工程达到本合同要求标准。
3、争议及解决:如合同两方因本合同的内容、解说或执行等方面发生争议,
应该第一磋商解决。磋商不行的,能够向当地人民法院提出诉讼。
第八条、本合同共贰份,甲乙两方各执一份,署名后奏效。
甲方签章:乙方签章:
年月日
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本
景观园林施工合同范本