文档介绍：不锈钢楼梯合同
签订地点:镇江
甲方(总包单位):南通一建集团有限公司无锡中关村软件园项目部
乙方(施工单位):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:
一、工程概况:
工程内容:不锈钢玻璃楼梯扶手;立柱5cm*5cm*2mm、水平扶手5cm*3cm*2mm(按甲方要求施工)
工程承包方式:包工包料,材料选用:国标拉丝;
工程造价:_430元/米,施工面积约_40__米,约合人民币:17200元(壹万柒仟贰佰元整)以实际竣工验收数量为准定,
付款方式:合同签订生效后,甲方付壹万元的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装完毕第三方验收合格后,余款在2013年农历年底前一次性付清.
合同工期:从拨款之日起至_2013_年12_月30_日之前完工。如有客观原因(下雨等)引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
如期办理拨款结算;
指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题(供电等)。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作,参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款_500元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五、质量与验收:以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法向法院起诉。
七、合同一式四份,甲、乙双方各执二份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):

甲方代表签字: 乙方代表签字:
年月日