文档介绍:该【山体爆破施工合同格式 】是由【世界末末日】上传分享,文档一共【12】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【山体爆破施工合同格式 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。山体爆破施工合同格式山体爆破施工合同格式1甲方:乙方:为了进展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在公平自愿,互惠互利的根底上,依据《合同法》和《爆破安全规程(GB6722-20__)》及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成全都意见,定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照,同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限:承包为一年,从2022年4月10日至2022年4月9日止。四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业规划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术效劳费,1名爆2、合同期限为一年,因甲方的缘由导致乙方停工,技术效劳费照常支付,缺乏一年的按一年计算。五、甲方的权利和义务l、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业规划和火工品的品种和用量,供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购置火工品的价款,以便乙方准时办理审验证照,审批、储存、运输、治理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位商定,乙方不担当一切安全事故责任。4、甲方有权监视乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全戒备。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方担当。残炮、哑炮的排解工作由乙方负责,甲方帮助,在排渣过程中如发觉被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必需准时通知乙方人员排解。甲方人员必需在炮烟散完前方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。六、乙方的权利和任务1、乙方必需具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破2、乙方人员严格根据《爆破安全规程(GB6722-20__)》操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行《危爆物品治理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方根据所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,工程负责人依据工作需要向乙方领导汇报,由乙方打算增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技术效劳费用。甲方应无条件承受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方担当,乙方概不负责。4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方担当全部责任。5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。6、因甲方的缘由导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方担当。七、因政策或政府部门或其他不行抗力的缘由致乙方不能正常生产经营的,乙方不担当责任。八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商全都,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解决。九、违约责任1、如甲方违反本合同的商定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必需信守本协议,诚恳履行,不得恶意曲解本协议。本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方(签字):乙方(签字):开户行:开户行:账号:账号:年月日年月日山体爆破施工合同格式2发包人(全称):(以下简称“甲方”)承包人(全称):(以下简称“乙方”)签订时间:2022年____月____日签订地点:经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全治理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循公平、自愿、公正和诚信的`原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。1、:;:;:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;:岩石松动爆破。2、;(详见收方纪录)内的爆破作业面;;:以双方实测量为准;3、:壹年;:以发包人公布的开工通知为准;:以发包人公布的完工通知为准。4、:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,,。。5、:本合同为单价价款合同,(不含任何税费)。(大写:玖元伍角/立方米):发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按以下进度及比例支付:,甲方负责供应炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺当支付民工工资和机械款。(30日内)一次性支付剩余全部工程款。6、:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用),并监视施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理打算或经济惩罚。,帮助做好爆破过程中的安全戒备、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场戒备线为准)无闲杂人员、无需爱护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避开承包人窝工、怠工等。、施工场地范围的封闭戒备工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。。、人员、材料物品等进场、出场的顺当通畅。,发包人应在地面上设置明显标志并加以爱护。,因发包人未准时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。,由甲方负责协调解决,乙方不负责。,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展状况,应听从发包人、施工监理、建管单位的治理。,进展实地勘察,按国家建立行政主管部门有关技术标准,编制施工组织设计方案,承包人应严格根据施工方案组织实施,做到标准施工、安全施工、文明施工。,确保四周建筑物及建立施工的安全及人身安全检查,消失违章操作造成的人身及四周建筑物的安全责任事故,由承包人担当相应的责任。(爆破戒备区域)。。平面作业中,各工位之间应有肯定的安全距离。。,特别工程必需持证上岗并在许可范围内作业,必需遵守法律、法规安全作业。,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须听从安排。,负责自有人员、机械设备的安全,并担当安全责任。、,发觉不明物体时应停顿施工,并实行相应的应急措施爱护现场并马上上报上级相关部门,根据国家有关法规要求妥当处理。。、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造***身损害。,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并准时向发包人或建管单位报告,妥当处理。,遇有纠纷或冲突时,恳求发包人及当地公安部门出面处理。,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。7、组成合同的文件组本钱合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。8、,由承包人负责整改,直到到达相关标准及合同商定的验收标准。,承包人自行担当施工爆破作业期间一切安全责9、其它商定:未尽事宜,协商解决。10、合同生效本合同经双方法定代表人或托付代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。11、,双方各执二份。。,双方应协商解决,协商不成的,双方商定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。发包人(盖章):承包人(盖章)现场负责人:现场负责人: