文档介绍：该【建设工程勘察合同三范本 】是由【小健】上传分享，文档一共【6】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【建设工程勘察合同三范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。［岩土工程设计、治理、监测］
工程名称：工程地
点: 合同编号：
（岳承包人编填）勘察证书等级：
发包人：承
^A： 签订日新：
中华人民国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:
承包人:
发包人委托承包人承担
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民国合同法》及国家有关法规，经发 包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
：
:
、日期：
1. 4岩土工程任务委托文号、日期:
1. 5工程规模、特征：
（容）与技术要求:
1. 7承接方式:
:
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 序号资料文件名称份数容要求提交时间
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号资料文件名称份数容要求提交时间
第四条：工期
本岩土工程自― ―年― ―月― 一日开工至― ―年
月 日完工，工扇为 天。由于爰总人危承包
亲能按期开工、完工或交付成果资料时，襄本合同第八条规定执
行。
第五条：收费标准及支付方式
1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准
计取；或以“预算包干"、“中标价加签
证"、“实际完成工作量结窿''尊方式计取收费。国家规定的收费标准中没有 规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5. 2本岩土工程费总额为 元（大写）,
合同生效后3天，发包人应iliix支付预算工重窟总、额南20%, #
元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5. 3本合同生效后，发包人按下表约定分 一次向承包人预付（或支
付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工Si,又应拨付之日起承担应拨付
工程费的滞纳金。
拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）
第六条：变更及工程费的调整
，发包人对工程容与技术要求提出变更，发包人应在变 更前 天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包
人接金晶后苇― —天，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料
之日起_ _矣字仅确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自
送达之［篇― ―天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包
人经济支出和如圣，顽发包人承担。
2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：
第七条：发包人、承包人责任
1发包人责任
1. 1发包人按本合同第二条规定的容，在规定的时问向承包人提供资料文 件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规 定期限15天以，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期 限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
、成果、文件时，发包 人应按每提前一天向承包人支付 元计算加班费。
、生活条件；如不能提 供时，应一次性付给承包人临时设施费 元。
，发包人应办理完毕开工等苛、工作有机届用、青苗、树木赔 偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常 工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管 道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清， 致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事 责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并 承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7. 1. 5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路 的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
、报告书、文件、设计成果、专利技术、 特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转 让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有 权索赔。
7. 1. 7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7. 2承包人责任
. 1承包人按本合同第三条规定的容、时间、数量向发包人交付报告、成 果、文件，并对其质量负责。
7. 、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包 人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施 外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人 支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的%。
7. 、转让第二条中发包人提供鬲莪呆*料、文 件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7. ，做好工作现场保 卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的 建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
2. 5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条：违约责任
、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除 工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故 时，由发包人承担法律责任和经济责任。
，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不 退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50%以时，发包人应 支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承 包人工程费的100%的费用。
3发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向 发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权 停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
、成果、文件，每延误 一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包 人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因 达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人 承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最 高不超过返工项目的收费。
第九条：材料设备供应
、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明， 并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规要求不符的产品，应重 新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发 生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人 的，则应向承包人支付停、窝工费。
，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由 发包人、承包人商定。
第十条：报告、成果、文件检查验收
、成果、文件进行检查验收。
10. 2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后― —天检查验收完
毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，金期束思查验收的，视为 接受承包人的报告、成果、文件。
10. 3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人
接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一 道工序；检验不合格，承包人在限定时间修补后重新检验，直至合格；若发包 人接通知后24小时仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔 偿停、窝工的损失。
10. 4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报 告、成果、文件，发包人应在― —天组织验收，如有不符合规定要求及存
在质量问题，承包人应采取有菠补篆措福。
，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问 题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10. 6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起 一天， 承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验ixlii损 失，应由发乍人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不 得因此而拒付工程款。
第十一条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补 充协议与本合同具有同等效力。
第十二条：其它约定事项：
第十三条：争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主 管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由 仲
裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书 面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十四条：合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规 定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理 部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同_式 份，发包人 份、承包人 份。
发包人名称：承包人名称: （盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
M:邮瓦M:
砖.•电传
M:炳诺M:
砖邮电传
开户银行：开户银行：
银行：银行：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月曰