文档介绍：该【潮滩湾市政道路合同 】是由【世界末末日】上传分享，文档一共【14】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【潮滩湾市政道路合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。潮滩湾风情小镇市政工程施工合同文昌锦山镇潮滩湾风情小镇市政道路工程施工合同建设单位:(以下简称甲方)河北双维集团有限公司海南分公司分包单位:(以下简称乙方)珠海市泰达鑫源建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。一、工程概况::::临海路(B路)、通海路北段(C路)、医院北路、医院出入口路及滨海旅游公路交叉口渠化段。二、承包范围和内容:设计图纸范围内的B、C路段道路工程、桥涵工程(部分)、给排水工程、电气工程、交通工程;变更及甲方指定的施工范围。、批准的设计施工图纸进行市政道路的施工、检验、试验直至验收合格、竣工验收、交付使用的全部工作内容。、批准的设计施工图纸进行再次复核,发现设计施工图与施工现场不一致的方面,或原设计施工图中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面并于市政道路施工前进行及时的完善。。否则,乙方向甲方支付1万元/天违约金,且由此造成的工期、质量、安全及成本等一切损失,均由乙方负全责。(以甲方的书面通知时间为准,最短时间不少于7日)、坐标点、图纸等工程主要有关文件及资料移交给乙方,否则因此造成的工期进度延误甲方须予以顺延。。乙方如需增加图纸套数,相关费用由乙1/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同方负担。,由甲方与乙方对接予以解决,甲方不直接对接乙方的分包商,乙方和分包商就分包工程对甲方承担连带责任。三、承包方式:“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和地方关系。四、合同价款:,工程价款暂定为?130000000元(大写:壹亿叁仟万元整),工程量按实计算。,综合单价详见本合同附件工程量清单中的综合单价。综合单价包括风险费、人工费、供货费、施工费、安装费、验收费、包装费、成品保护费(含对第三方的)、施工设备费、工具费、各项检验费、二次运输费、临建费、运杂费、垃圾清理及外运费、施工水电费、报建、报监、进出场费、人工费、材料费、措施项目费、其它项目费、管理费、利润、水电费、机械费、竣工前的保洁费、采保费、约定年限内的保修费、预埋费用、以及所有履行本合同的风险等及其他为履行本合同所需的一切相关费用。综合单价中有但乙方实际未施工的项目或施工不到位的,相应费用从合同价款中扣除。,按施工规范进行该部分工作,费用双方协商解决。乙方拒绝该项工作的,甲方有权将该项工作交由其他方完成(或由乙方完成),因此发生的费用×120%在乙方的合同价款内扣除。:由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕,工程量据实结算单价执行本合同综合单价并递交甲方进行结算审核。:、技术核定单及现场签证可以调整合同价款。:2/,则套用该子项目清单中的综合单价(由甲方指定品牌、规格及厂家的除外)。、技术核定单及现场签证可以调整合同价款。因设计变更、技术核定单、现场签证(须附有签证前后的对比照片)所发生的费用经投资方和甲方审查批准(须加盖甲方和投资方公章)后予以调整,在当次工程款中结算并支付。,乙方须在该部分工程完工之日起5个工作日内向甲方提交完整、合格的变更、签证资料,逾期提交的或所提交资料不符合要求的,视为相应费用已含在其它综合单价内,不予调整。、真实可靠。经核实,如发现乙方上报的变更报价资料有意弄虚作假,则该份变更报价资料甲方不再认可、办理。,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。若无正式书面委托,甲方不予结算。,乙方须将详细、完整、合格的结算资料呈交给甲方,乙方逾期未能提交的资料,或提交的资料不符合要求的,则该部分资料所对应的费用甲方不再认可。乙方需要报送的结算资料如下:(1)监理发出的开工令;(2)经建设方工程部确认的竣工验收证明;(3)经建设方工程部签字确认后的竣工图纸、扣款单及明细、甲供材料领用清单;(4)经建设方工程部签字确认后的变更签证单(原件)和各种奖罚单(如有);(5)经监理公司、建设方工程部共同签字确认后的非乙方原因造成的工期延误证明(如发生延误);(6)根据竣工图纸和变更签证计算的工程量计算书和结算报价书、合同书;(7)认质认价资料;3/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同乙方必须安排专门人员密切配合甲方进行结算核对工作,并在规定时间内完成结算审核工作,否则,由此造成的延误责任由乙方承担。。,若乙方所递交结算值与最终审定值差额超过5%,则需对有差异部分进行审定,确定造成差异的责任方,由责任方向非责任方支付该核减额5%的违约金。、结算等过程中发现甲乙双方人员之间发生不正之风、弄虚作假的,在审定责任方后由责任方向非责任方支付3万元/人?次违约金。若为乙方责任,甲方有权直接按照超出部分的120%扣除工程款。五、付款方式::按月度计量、约定节点支付。乙方每月25日将当月实际完成工作量上报甲方5天审核,核定后的工作量作为付款依据。:完成合同额(包括变更、增加的工程量内容)的40%,20日内支付至已完工作量的50%;完成至合同额的80%,20日内支付至已完工作量的50%;工程全部完工经五方(设计、勘察、建设单位、甲方、监理)15天内验收合格后,20日内付至已完工程量的75%;建设单位对竣工结算初审30天完成,15日内付至合同额的85%;建设单位对竣工结算终审30天完成,15日内付至97%;除特殊情况外,审结工作在60个日历日内完成。,竣工结算后预留工程保修金3%,待工程保修期满满2年,甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。、政府原因要求施工临时中断、甩项临时交付使用时:(1)乙方应30日内提交已完工程内容的决算资料,甲方应在60日内审核完毕后并于30日内支付双方结算金额的90%;预留工程保修金5%,另留5%作为二次进场施工甩项部分履约保证金(乙方二次进场后30日内甲方支付给乙方)。4/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同(2)甲乙双方做好临时移交工作,形成书面记录双方签字盖章各执2份;(3)甲方应提前15日通知乙方二次进场施工,乙方依据当季的造价信息、市场价格对剩余工程做二次报价(含机械设备、人员等二次进出场费用);经建设单位、甲、乙方三方协商签订施工补充协议后继续施工;、甲供材料费、各种罚款、违约金等费用,乙方收款时须出具符合甲方所在地主管税务部门规定的增值税发票,否则甲方有权拒付相应工程款。:,对本合同协议条款中约定的付款方式进行调整。,对本合同协议条款中约定的付款方式进行调整:(1)节点工程进度滞后2天内的,按当期应付款额支付。2)节点进度滞后3天以上10天内的,按当期应付款额的90%支付,其余进度款(待进度满足要求后支付。(3)节点进度滞后超过11天的,按当期应付款额的80%支付,其余进度款待进度满足要求后支付。,若甲方未能遵守约定向乙方支付工程进度款,每延误一天,%的滞纳金;以上甲方对乙方上报资料的审核工作须在约定时间内完成,超出约定时间即视为已完成审核工作(建设单位对竣工结算资料的审核工作除外)。。(含节假日),若甲方没有按照双数约定支付工程进度款延误超过30天的视为甲方违约,乙方有权无条件停工,由此造成的停工全部损失由甲方承担,工期无条件顺延至按约支付工程款。5/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同六、工期::本工程于____年____月____日开工,至____年___月___日竣工。(具体以监理单位发出的开工令为准)。(含节假日)。::地下管网、桥涵、特殊路基、一般路基、水泥稳定碎石、沥青混凝土面层、非机动车道及路牙石、交通工程、全部完工、竣工验收;,乙方无条件采取措施保证完成在下个节点的工期计划要求;:,经甲方同意并书面签字盖章认可后,方可考虑工期延长。,乙方有责任、有义务积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工程质量及工期。,均不得延长工期和要求增加费用,非上述原因工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)相关条款执行,包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除甲方明确承担的部分外,其余部分均由乙方承担。,乙方应在引起工期延误事项发生后的24小时内向甲方书面提交工期延误报告,说明对工期的影响和乙方拟采取的措施。经过甲方审核后确定工期延误时间,并给予乙方相应的工期顺延。,乙方应在延误事项开始时间后的24小时内向甲方书面提交工期延误通知,并于工期延误事项结束后的24小时内向甲方书6/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同面提交工期延误报告。,乙方将丧失就该事件引起的任何工期索赔权利。若因甲方原因导致乙方未在约定时间内成功提交工期延误通知和工期延误报告的,甲方应予以顺延受理。,由乙方的分包商原因造成的工期延误责任由乙方承担,乙方不得以工期延误系分包商原因而推卸责任。,甲方可以向乙方强制执行重要节点误期违约金;同时如果两个及以上重要节点延误,将乙方纳入甲方黑名单。重要节点的误期违约赔偿金为每日RMB50,000元整(大写:人民币伍万元整每日)。,累计达到21日时,甲方有权将工程委托第三方来赶工,由此产生的所有赶工费用及给甲方造成的一切损失均由乙方承担。当再次出现重要节点工期延误累计达20日时,乙方无条件清退出场,剩余工程由甲方委托第三方完成,待工程竣工验收后,再给乙方结算已完工工程费用。,乙方应承担甲方的一切损失;同时甲方有权停止支付工程款直至移交完成且不承担任何责任。,在乙方出现阶段性进度滞后的情况下,甲方可以从任何一笔应付款项中先行扣除误期违约金。。:关于本工程的完工交付,甲方已经或必将与建设方达成相关协议,因此本工程的误期完工将会给甲方带来违约责任和经济损失,此类经济损失是乙方在订立本合同之时预见到或应当预见到的。因乙方原因导致本工程不能按期7/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同完工且乙方给甲方的误期违约金总额不足以弥补因乙方误期完工给甲方造成的损失,乙方应另行向甲方支付赔偿金。,乙方必须在争议事项发生后的1天内向甲方工程师提出书面意见,由甲方工程师与乙方对接,在事项发生后3天内协商处理完成。超过上述时限的事项,甲方工程师不再受理,工期计划节点延误等视为乙方的责任。若因甲方工程师在上述时限内未受理对接或拒绝协商从而导致事项处理超出时限的,可协商处理。,分别上报至甲方公司裁定。若仍无法形成共识的,最终由甲方公司与乙方共同裁定。七、工程质量及违约责任::合格标准。,见合同通用条款。八、工程质量与验收::达到合格工程验收标准。达不到该标准的,承担本合同约定的责任。(1)乙方对承包范围内的全部工程,包括甲方专项分包工程的质量承担责任。(2)本工程竣工验收时,经验收如不能达到合格工程验收标准,乙方负责自费返修直至符合合格工程验收标准,且因此延误的工期不予顺延,乙方除须据实赔偿甲方的损失外,还须按照本合同的约定承担违约责任:?针对各分部分项的验收、综合竣工验收,若第一次验收达不到合格工程验收标准、乙方返工后经第二次验收才达到合格工程验收标准的,乙方须承担因此造成的所有损失。?经乙方整改后,工程未达到合格工程验收标准的,乙方无权取得不合格部分的工程价款,且乙方须赔偿甲方因此导致甲方的全部经济损失。8/27潮滩湾风情小镇市政工程施工合同?乙方施工过程中有关工程质量的违约执行本合同其他条款的约定。(3)无论工程师是否进行并通过了各项检验,均不解除乙方对自己承包工程的质量所负的责任,除非质量问题是由于设计原因引起的,而此类质量问题乙方应在知道或应当知道后24小时内及时通知甲方工程师。