文档介绍：该【窗帘买卖及安装合同（31篇） 】是由【祖国的花朵】上传分享，文档一共【52】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【窗帘买卖及安装合同（31篇） 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。窗帘买卖及安装合同(31篇)窗帘买卖及安装合同(精选31篇)窗帘买卖及安装合同篇1 甲方:马鞍山 公司乙方:____市红苹果窗帘布艺销售中心 根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见,具体事项如下: 一:名称、价格、数量、金额:注:以上合同总价根据现场实际结算,包括运抵甲方的运费及安装调试费等。 二:产品要求:具体规格、尺寸、款式详见清单明细,颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准,如发生所供产品与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 三:交货及安装地点:____省马____市海外海大楼伟星办公楼。 四:结算方式:货送到地安装时间为2天,经验收合格后无质量问题付款,付款时乙方提供正式发票。 五:交货及安装时间:在________年____月____日前交货及安装完毕。六:验收标准:产品验收要根据上面第二条产品要求验收。 七:安全责任:产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。 八:解决合同纠纷的方式:执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。 九:本合同一式六份,双方各执三份。合同签字盖章后生效,货款结清时终止。 甲方(章):乙方(章): 法人代表:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 经办人:经办人: 签订合同日期:窗帘买卖及安装合同篇2 卖方:(乙方) 买方:(甲方) 根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。 一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写元)。(不含税收,如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。 二、付款日期及结算方式 安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整(小写元),以下两种方式由甲方自愿选择: (1)当面交付现金; (2)通过银行转帐。 三、交货方式、期限 。 。 、安装地点:________________________________________ 四、违约责任 (1)违约责任 、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。 ,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。 ,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。 ,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。 五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。 六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。 七、本合同于________年____月____日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。 八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。补充条款甲方:乙方: 传真:传真: 电话:电话:________年____月____日20________年____月____日窗帘买卖合同范本二甲方:马鞍山__公司乙方:____市红苹果窗帘布艺销售中心根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见,具体事项如下: 一:名称、价格、数量、金额: 注:以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。 二:产品要求:具体规格、尺寸、款式详见清单明细,颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准,如发生所供产品与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 三:交货及安装地点:____省马____市海外海大楼伟星办公楼。 四:结算方式:货送到地安装时间为2天,经验收合格后无质量问题付款,付款时乙方提供正式发票。 五:交货及安装时间:在________年____月____日前交货及安装完毕。六:验收标准:产品验收要根据上面第二条产品要求验收。 七:安全责任:产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。 八:解决合同纠纷的方式:执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。 九:本合同一式六份,双方各执三份。合同签字盖章后生效,货款结清时终止。 甲方(章):乙方(章): 法人代表:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 经办人:经办人: 签订合同日期:窗帘买卖及安装合同篇3 买方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。 一、总价: 合同总价为人民币整(小写￥元)。注:该单价、总价,已包含了材料费、制作费、运输费、安装费、维修费。 二、付款方式 货物运至甲方指定的现场,安装完成,经双方验收合格后,货款一次付清。 三、质量标准 按乙方设计师所选定的窗帘、窗帘配件样板制作及安装,并按双方约定的质量验收标准(不低于国家或同行业标准)。甲方给乙方指导窗帘的适用方法及保养知识。 1、自安装之日起甲方对所售商品保修三年, 2、具体窗帘尺寸详见投标报价单。 四、工期 双方约定工期为天,从双方签订合同之气起,至双方验收合格。 四、违约责任 甲方违约责任: 在乙方送货和乙方代运的交货方式中,如因甲方错误告知到货地点和接货人,致使乙方无法按时送达,乙方不承担任何责任,甲方应赔偿因此给乙方造成的损失。 乙方违约责任: 1、窗帘质量达不到双方约定的质量标准,由乙方无条件更换,并支付甲方合同总价20%的违约金; 2、乙方未遵守工期约定,每延长一天,需支付甲方违约金3%。 五、不可抗力 双方因不可预见的不可抗力原因,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。 六、因乙方窗体问题或因乙方要求变更延误安装时间视为合同延期。 七、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。 八、本合同经双方签字盖章后生效,至履行完成后自动失效。 九、本合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。 十、其他约定 乙方的投标书作为合同的附件。 本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效力。 甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________ 代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________ _________年________月_______日_________年________月_______日窗帘买卖及安装合同篇4 卖方:(乙方) 买方:(甲方) 根据《民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。 一、增加项目总价: 合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写￥元)。(不含税收,如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。 二、付款日期及结算方式 安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整(小写￥元),以下两种方式由甲方自愿选择:(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。 三、交货方式、期限 。 。 、安装地点:________________________________________ 四、违约责任 (1)违约责任 、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。 ,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。 ,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。 ,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。 五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。 六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。 七、本合同于____年__月__日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。 八、其他约定 本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。 补充条款 甲方:乙方: 传真:传真: 电话:电话:窗帘买卖及安装合同篇5 甲方: 乙方:(公司名称:) 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规,遵循双方平等、自愿、公平、诚实守信的原则,为保护双方的合法权益及产品加工生产等正常进行,经双方协商一致,签订以下合同。 第一:项目地址: 第二:项目范围:加工制作该项目窗帘、饰品、墙纸等产品。 第三:交货地点及时间: 1、总造价明细: 本合同相关产品总造价,以甲方指定乙方提供的产品及加工制作的报价清单为主,乙方以实际尺寸、数量预算后,由甲方审核确认签字为主。本合同总造价为人民币元整,(大写:)以具体数量和尺寸结算。本合同总造价包括窗帘、墙纸、马赛克等相关制作、加工生产、安装、辅料费和发票税金等。 2、付款方式: 本合同签订之日,甲方必须向乙方支付合同总造价款额的50%预付款,即人民币:元整,(大写:)。乙方在收到甲方第一期首付款之日起按甲方要求,严格把关,并在要求工期为20日内完工(工期以乙方收到甲方第一次预付款起计),安装后经甲方代表验收合格后签字确认,并在7个工作日内一次性支付工程款总造价的全部余款,即剩余人民币元(大写:)。乙方开具符合国家规定的定额发票作为收款依据。 3、质量标准 本工程产品质量按甲方、乙方确定产品样板及双方协商要求执行。 4、工程验收及保修