文档介绍：该【工程施工承包协议书 】是由【PIKAQIU】上传分享，文档一共【27】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工程施工承包协议书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。工程施工承包协议书〔通用 6 篇〕
工程施工承包协议书〔通用 6 篇〕
在我们平凡的日常里，我们都跟协议书有着直接或间接的联系， 签订协议书可以约束双方履行责任。信任很多朋友都对拟协议书感到 格外苦恼吧，下面是我整理的工程施工承包协议书〔通用 6 篇〕， ，期望大家能够宠爱。
工程施工承包协议书 1 甲方〔发包方〕： 代表人：
乙方〔责任方〕： 责任人：
依照相关法律、法规规定，双方协商后商定，将 工程 工程托付乙方采施工。为了明确工程内容及双 方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程概况 1、工程内容：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、合同总价：
5、付款方式： 二、双方责任 1、甲方责任：
负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监视与治理。
负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
负责与业主、设计、监理等单位及部门进展工作联系并申报有关文件资料。
工程完工时，准时安排人员组织验收。
准时支付工程款，不行拖欠劳动酬劳。2、乙方责任：
严格依据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行
《施工技术验收标准》。敬重和听从业主、监理单位及甲方治理人员的监视与指挥。
强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格 杜绝火灾等其他安全事故的发生。
工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
具体施工作业中必需配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必需符合我市有关道路施工操 作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。
乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
乙方不得将本工程未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权马上收回本施工工程。
工程完工时，乙方应乐观协作甲方完成验收。三、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收标准的要求，必需到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
四、工期
1、打算开工期限 年 月 日，打算完工期限
年 月 日，总历时 日。
2、乙方必需严格依据甲方现场所安排的月、周施工打算所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本工程的施工任务，假设拖延工 期，每延期一日，按结算总价的 ‰或 元向甲方支付罚金。
五、违约责任
假设乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造
成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价 %的违约金。
假设乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量到达设计标准或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其 他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙 方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
六、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进展协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权八、附则
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于 年 月 日在 〔地点〕 签署。
3、本协议一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。九、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方： 住址： 代表人：
签订地点：
年 月 日乙方：
住址： 责任人：
签订地点：
年 月 日
工程施工承包协议书 2
发包方： 承包方：
为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际状况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸
2、工程地点：
3、施工工期：放线后开头挖土当日起计算工期，至合同商定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。〔注：总承包合同工期为 日历天。开工日期： xx 月 日，竣工日期：
年 月 日〕
4、质量要求：符合施工图纸设计及标准要求，保证到达 根底、主体合同构造 标准。
5、安全目标：依据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。
二、承包方式： 主体劳务大清包
三、工程承包内容：
1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、根底工程、主体构造全部施工内容〔其中不包括：外墙外保温、防水工程〕。全部用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中根底构造和主体结 构砼构件必需到达合格的要求。
2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。
3、协作其它承包方进展的预埋件、预留洞口及封堵。
4、按标准规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工 现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承 包人须将外墙防护架留下待工程完毕时，经发包人同意后承包人方可 将外墙防护架撤除〔实际状况由发承包双方协调处理〕。
5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放〔外运由发包人负责〕，承包人负责整个施工现场 的安全文明施工治理工作，必需保证施工现场的干净、卫生，同时承
包人应做好施工现场保卫工作。
6、发包方现场合理工作指令。
7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人担当。
8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排解。
9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。
四、承包范围及内内容
1、发包方供给用于本工程的主要材料〔钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保 护层〕，包机械设备〔塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工 所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井 防护设施等〕，治理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包 范围内。〔如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、 冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、 pvc 胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工标准规定的措施用料，其他低值易 耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等〕。
2、承包方包周转材料〔模板、木方、钢管、扣件等〕、包小型材料〔除主材、地材〕、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、 包限额领料及消耗、包常用工具等。
五、施工工期
1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络打算为准。天数为日历 天〔发包缘由造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方担当相关费用〕。
2、按制定的阶段性工期或分局部项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必需在发包指令时间〔非承 包缘由除外〕内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流 水施工段〔层〕的摸板撤除后，承包方必需在 3 天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。
3、为确保工期，承包方必需配备足够的治理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。假设承包方不能满足工程 的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期 和停工损失的前提下责令承包方停顿整顿。假设整顿后无明显效果，发 包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费 用，承包方无条件担当。
4、遇到以下状况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：
①重大设计变更〔指设计功能转变等〕；
②不行抗力〔下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等〕；
③发包方同意顺延工期的其他状况，承包方在上述状况发生后 5 天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期 予以延误。
六、工期、质量、安全与验收
1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应赐予承包方合理的补偿〔机械、治理人员费
用〕。
2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保存索赔的权利。
3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员损害及财产损失的，发承包双方各自担当自己的人员及财产损失，不担当对方的人员 及财产损失。
4、工程质量标准：根底分部、主体分部按均为合格〔以质检部门评定的等级为准〕。
5、承包方在施工期间应认真依据施工图纸、施工标准、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时承受发包方代表
及委派人员的检查，并为检查供给便利条件，并依据发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进展返工返修，对于返工返修的工程，承包方无条件的进展，由此所引起的经济支付由承包方担当〔不属于承包方责任的由责任方担当〕。
6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监视部门协调解决。
7、隐蔽工程和中间验收工程具备掩盖、掩盖条件或到达合同条款商定的中间验收局部，承包方自检后，在隐蔽和中间验收 24 小时前通知发包方代表及监理参与。验收合格前方可进展隐蔽和连续施工；验 收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。
8、当主体工程施工至肯定阶段，一般装饰〔含砌筑〕工程施工开头前，必需由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按标准进 行主体构造验收工作，假设超出标准允许的偏差，承包方必需在发包方 指令时间内准时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进展 相应责令整改措施。
9、工程质量符合国家质量验收标准，验收 24 小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进展隐蔽或连续施工。
10、发包方就指派现场工程师及治理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。
11、工程完工后，承包方应按国家和本省〔市〕工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报 告后 2 天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完本钱合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出 的各项整改，并担当整改费用〔承包方缘由造成〕。
七、工程款支付、单价及结算方式
1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必需保证工人工资的按时支付，必需 保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。
2、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材 料、临时设施建设〔工程治理用房、工人宿舍、场地硬化〕、等本合 同商定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计 算规章〔xx 年版〕》为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。
本工程承包范围内不消灭计时工，如属承包范围之外无法施行计
件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算〔计时工以现场工程经理的签字为准〕，结算时按 元/工日。
承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对工程经理审核后生效。
3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进展补偿。
4、付款方法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费 5—10 万。根底完成支付总价的 15%。主体单层 5 日内支付总价的 70%。主体构造 6 层封顶后 5 日内支付，按总工程款 80%支付；主体构造全部封顶且出屋顶局部
〔楼梯间等屋顶以上构件〕完工后10 日内支付至总价的90%支付；竣工验收后 15 日内支付至总价的 100%。
5、因承包方缘由造成业主对发包方的罚款由承包方担当，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。
6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据
八、双方责任 1、发包方责任
发包方负责监视承包方治理人员对进场操作人员进展场前的安全、质量、法律、法规等学问教育，负责施工组织、技术、质量、安 全等方面治理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。
负责组织图纸会审 ,工程验收供给施工图纸及有关施工方面的技术参数.
负责供给工程主要材料、协调地方的公共关系。
协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。
施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发 包方负责。临时用电需到达市安检站要求，到达三级配电二级保护， 一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。
催促承包方全面履行本合同，指导、监视、检查承包方对工期、
质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应赐予乐观协作和支持， 对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并催促完善为止，因上 述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。
因发包方缘由造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。
发包方负责向承包方下达施工生产、作业打算。检查和监视承包方的施工进度和施工质量。
发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监视和检查；负责工程的竣工验收。
发包方担当施工用水电费，无故铺张由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。
2、承包方责任：
对发包方供给的材料发包方负责验收、检测、试验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料打算治理，发包方须设专职材料负 责人一名进场时由承包方办理托付书，以便统一负责材料打算和办理 领〔退〕料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行担当。
现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必需有跟班总负责人，以便现场总协调治理。
施工过程中的测量放线工作、标高掌握工作、质量掌握、进度掌握、安全文明治理等均由承包人负责，且必需满足发包方的要求。
九、合同的解除
具有以下状况之一的，发包方可解除合同：
1、承包方在施工过程中，觉察不符合施工标准要求的。
2、承包方违反合同商定或不履行合同的。
3、承包方不听从发包方正确的治理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。
4、承包方严峻违反发包方的规章制度和劳动纪律的。
5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。
具有以下之一的，承包方可解除合同
1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵害承包方合法权
益的。
2、发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严峻危害乙方人员人身安全和安康的。
以上任何一方解除合同时，必需提前七天通知对方。十、安全文明施工
1、承包方应向发包方供给有关安全生产的治理规程及有关资格证， 包括：
☆安全生产操作规程
☆特种作业人员操作许可证
☆危急设备、危急作业操作治理规定
2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程治理责任。
3、由发包方供给的材料应保证材料质量符合标准要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程 中因材料质量缘由导致事故发生，均有责任方担当相应责任和费用。
4、承包方进场后，应准时建立安全保证体系，明确安全主管人员， 并承受发包方的治理和监视。
5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业状况进展惩罚，承包方应无条件承受。不管承包方是否签字，罚款必需全额从工程款中扣 除。
7、发包方有权组织、监视承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、标准化、程序化、标准化。
8、承包方全部进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权赐予惩罚。承包方的特种作业人员要持证 上岗。
9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严峻处理，并有责任方担当费用。
10、承包方必需建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度， 并按时填写安全活动记录。
11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安 全事故发生，因承包方缘由发生的一切伤亡事故均有承包方担当费用，