文档介绍：该【2025版煤矿劳务分包合同书范本 】是由【1130474171@qq.com】上传分享，文档一共【17】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025版煤矿劳务分包合同书范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版煤矿劳务分包合同书范本
本合同目录一览
1. 定义与解释
定义
解释
2. 合同双方信息
分包方信息
总包方信息
3. 项目基本信息
项目名称
项目地点
项目内容
4. 劳务分包内容
劳务工作范围
劳务人员要求
工作标准与质量要求
5. 工程进度与期限
工程进度计划
工程期限
进度调整与延长
6. 合同价格与支付方式
合同价格
支付方式
支付时间
7. 保证金与预付款
保证金
预付款
退还条件
8. 保险与安全责任
保险要求
安全责任
安全措施
9. 材料与设备
材料供应
设备要求
材料与设备的质量
10. 合同变更与终止
变更条件
变更程序
合同终止条件
终止程序
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
12. 违约责任
违约定义
违约责任
违约赔偿
13. 合同解除与终止
解除条件
解除程序
终止条件
终止程序
14. 其他条款
合同附件
通知与送达
合同生效与失效
法律适用与争议管辖
第一部分：合同如下：
1. 定义与解释
定义
“本合同”指双方签订的《2025版煤矿劳务分包合同书》。
“分包方”指承担煤矿劳务分包任务的单位或个人。
“总包方”指委托分包方进行煤矿劳务分包任务的单位。
“劳务工作”指分包方在煤矿项目中所承担的具体劳务工作内容。
“工程进度”指根据合同约定的工程进度计划所进行的工程实施进度。
“合同价格”指双方约定的劳务分包合同总价。
“保证金”指分包方按照合同约定向总包方缴纳的保证金。
“预付款”指总包方在合同签订后向分包方支付的预付款。
解释
本合同中的定义和解释以本合同为准。
2. 合同双方信息
分包方信息
分包方名称：
分包方地址：
分包方联系人：
分包方联系电话：
总包方信息
总包方名称：
总包方地址：
总包方联系人：
总包方联系电话：
3. 项目基本信息
项目名称：
项目地点：
项目内容：
煤矿开采工程
矿井通风工程
矿井排水工程
矿井供电工程
4. 劳务分包内容
劳务工作范围：
矿井掘进、支护、运输等工作
矿井通风、排水、供电等工作
矿井安全监测与维护工作
劳务人员要求：
劳务人员需具备相应的资格证书
劳务人员需遵守国家相关法律法规和煤矿安全生产规定
工作标准与质量要求：
工作标准应符合国家相关标准和规范
工作质量应符合合同约定的要求
5. 工程进度与期限
工程进度计划：
分包方应按照合同约定的工程进度计划进行施工
总包方有权对工程进度计划进行调整
工程期限：
合同工期为自合同生效之日起至工程竣工之日止
进度调整与延长：
因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商解决
6. 合同价格与支付方式
合同价格：
合同价格为人民币万元整
支付方式：
预付款：合同签订后天内支付合同价格的%
进度款：按工程进度支付合同价格的%
结算款：工程竣工验收合格后支付合同价格的%
支付时间：
预付款：合同签订后天内支付
进度款：每月日前支付
结算款：工程竣工验收合格后天内支付
7. 保证金与预付款
保证金：
分包方应按照合同约定向总包方缴纳保证金
保证金金额为合同价格的%
保证金在合同履行完毕后无息退还
预付款：
总包方在合同签订后天内向分包方支付预付款
预付款在工程竣工验收合格后抵扣结算款
8. 保险与安全责任
保险要求
分包方应为其劳务人员投保意外伤害保险和工伤保险。
总包方应为其工程承包责任投保建筑工程一切险。
安全责任
分包方负责劳务人员的安全生产教育和培训。
分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。
安全措施
分包方应制定安全操作规程，并严格执行。
分包方应定期进行安全检查，确保施工安全。
9. 材料与设备
材料供应
分包方负责按照工程进度计划供应所需材料。
供应材料应满足工程质量和安全要求。
设备要求
分包方应提供符合工程要求的施工设备。
设备应经过检验，确保安全可靠。
材料与设备的质量
供应的材料和设备应具有合格证明文件。
分包方应对材料和质量进行检验，确保符合合同要求。
10. 合同变更与终止
变更条件
因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的。
双方协商一致，经书面同意变更的。
变更程序
变更内容应以书面形式提出。
双方应在收到变更请求后天内回复。
合同终止条件
合同约定的工程完成且验收合格。
因一方违约导致合同无法继续履行。
终止程序
提出终止的一方应以书面形式通知对方。
双方应在收到终止通知后天内办理合同终止手续。
11. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议。
协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。
争议解决程序
争议发生后，双方应在天内提交仲裁申请。
仲裁委员会应在收到仲裁申请后天内组成仲裁庭。
12. 违约责任
违约定义
一方未履行合同约定的义务，构成违约。
违约责任
违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约金金额为合同价格的%。
赔偿损失应根据实际情况确定。
13. 合同解除与终止
解除条件
因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。
因一方违约导致合同无法继续履行。
解除程序