文档介绍：该【2025机房宿舍建设施工合同书 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025机房宿舍建设施工合同书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025机房宿舍建设施工合同书
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同甲方
合同乙方
甲方代表
乙方代表
联系方式
2. 项目概述
项目名称
项目地点
项目规模
项目内容
3. 施工工期及进度安排
施工总工期
各阶段工期
进度控制措施
4. 施工图纸与技术规范
施工图纸要求
技术规范要求
图纸与技术规范变更程序
5. 施工材料与设备
材料供应责任
材料质量要求
设备采购与供应
设备质量要求
6. 施工质量保证
质量管理体系
质量验收标准
质量问题处理程序
7. 安全生产与文明施工
安全生产责任
安全生产措施
文明施工要求
施工现场管理
8. 合同价款及支付方式
合同价款总额
分阶段付款比例
付款时间节点
付款方式
9. 合同变更与解除
合同变更条件
合同解除条件
合同变更与解除程序
10. 违约责任
甲方违约责任
乙方违约责任
违约责任赔偿
11. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
12. 合同生效与终止
合同生效条件
合同终止条件
合同终止程序
13. 附件
合同附件一
合同附件二
合同附件三
14. 其他约定事项
法律适用
合同份数
合同签署日期
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同甲方：科技有限公司
合同乙方：建筑工程有限公司
甲方代表：，职务：总经理
乙方代表：，职务：项目经理
2. 项目概述
项目名称：2025机房宿舍建设施工项目
项目地点：市区路号
项目规模：总建筑面积5000平方米，共计100间宿舍
项目内容：包括宿舍楼主体结构、内外装修、水电安装、消防设施等
3. 施工工期及进度安排
施工总工期：自合同签订之日起12个月
各阶段工期：
设计阶段：合同签订后1个月内完成
施工准备阶段：合同签订后2个月内完成
施工阶段：合同签订后3个月内开始，至总工期结束
进度控制措施：
甲方将设立项目进度监督小组，负责监督施工进度
乙方需每月向甲方报告施工进度，并及时解决施工中出现的问题
4. 施工图纸与技术规范
施工图纸要求：乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工，如需修改图纸，应经甲方同意
技术规范要求：乙方应严格按照国家相关技术规范进行施工
图纸与技术规范变更程序：
乙方提出变更申请，经甲方审核同意后，双方签订变更协议
变更后的图纸与技术规范作为施工依据
5. 施工材料与设备
材料供应责任：乙方负责施工材料的采购与供应
材料质量要求：施工材料应符合国家相关质量标准，乙方应提供相关质量证明文件
设备采购与供应：乙方负责施工设备的采购与供应，设备应满足施工需求
设备质量要求：设备应符合国家相关质量标准，乙方应提供相关质量证明文件
6. 施工质量保证
质量管理体系：乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量
质量验收标准：施工质量应符合国家相关质量验收标准
质量问题处理程序：
乙方在施工过程中发现质量问题，应及时上报甲方
甲方将组织相关人员进行现场勘查，确定问题原因及处理方案
乙方应根据甲方的要求，及时整改质量问题
7. 安全生产与文明施工
安全生产责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全
安全生产措施：
乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责
乙方应定期进行安全教育培训，提高员工安全意识
乙方应加强施工现场安全管理，防止安全事故发生
文明施工要求：乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁
施工现场管理：
乙方应设立施工现场管理机构，负责施工现场的日常管理工作
乙方应加强施工现场环境卫生管理，定期清理垃圾、废弃物
8. 合同价款及支付方式
合同价款总额：人民币伍佰万元整（￥500,）
分阶段付款比例：
预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同价款的10%
进度款：每完成一个阶段的施工，经甲方验收合格后5个工作日内，支付该阶段合同价款的30%
验收款：项目竣工验收合格后5个工作日内，支付合同价款的50%
竣工结算款：项目竣工结算审核完毕后5个工作日内，支付合同价款的10%
付款时间节点：具体付款时间节点以合同附件为准
付款方式：银行转账，具体账户信息见合同附件
9. 合同变更与解除
合同变更条件：因不可抗力、政策调整、设计变更等原因，导致合同内容需要变更
合同解除条件：
任何一方严重违约，经另一方书面通知后，对方有权解除合同
因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同
合同变更与解除程序：
合同变更：双方应签订书面变更协议，并作为合同附件
合同解除：双方应签订书面解除协议，并作为合同附件
10. 违约责任
甲方违约责任：
未能按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五
未按时验收，导致乙方工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失
乙方违约责任：
未按时完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为延误工期每日合同价款的千分之五
施工质量不合格，应无条件返工，并赔偿甲方因此造成的损失
11. 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁
争议解决机构：市仲裁委员会
争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行
12. 合同生效与终止
合同生效条件：双方签字盖章后生效
合同终止条件：合同约定的工程竣工验收合格，且合同约定的其他终止条件均已满足
合同终止程序：双方签订书面终止协议，并作为合同附件
13. 附件
合同附件一：合同价款明细表
合同附件二：付款时间节点安排表
合同附件三：施工图纸及技术规范
14. 其他约定事项
法律适用：本合同适用中华人民共和国法律
合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力
合同签署日期：年 月 日
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方概念：本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务或参与合同履行的其他独立法人或其他组织。
第三方介入范围：第三方介入包括但不限于设计、监理、检测、咨询、保险、融资等。
16. 第三方介入程序
第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和经验，能够独立承担其责任。