文档介绍：该【2025建设施工劳务分包合同书范本 】是由【学锋】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2025建设施工劳务分包合同书范本 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025建设施工劳务分包合同书范本
本合同目录一览
1. 合同订立与生效
合同订立时间
合同生效条件
合同签订地点
2. 分包工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
3. 分包工程范围
分包工程量
分包工程进度
分包工程验收标准
4. 分包工程费用
分包工程总价
分包工程付款方式
分包工程付款期限
5. 分包工程工期
分包工程开工时间
分包工程竣工时间
分包工程延期处理
6. 施工组织与管理
施工组织机构
施工管理人员职责
施工现场管理要求
7. 施工材料与设备
施工材料供应责任
施工设备使用责任
施工材料与设备验收标准
8. 质量保证与验收
质量保证措施
质量验收标准
质量问题处理
9. 安全生产与文明施工
安全生产责任
安全生产措施
文明施工要求
10. 争议解决
争议解决方式
争议解决程序
争议解决地点
11. 违约责任
违约情形
违约责任承担
违约赔偿标准
12. 合同解除与终止
合同解除条件
合同终止条件
合同解除与终止程序
13. 合同附件
附件一：分包工程量清单
附件二：施工组织设计
附件三：安全生产措施
14. 其他约定
合同未尽事宜
合同解释
合同附件效力
第一部分：合同如下：
1. 合同订立与生效
合同订立时间：本合同于2025年3月15日订立。
合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。
合同签订地点：本合同在甲方所在地签订。
2. 分包工程概况
工程名称：住宅小区建设项目。
工程地点：市区街道。
工程规模：占地面积50000平方米，总建筑面积100000平方米。
工程内容：包括土建工程、安装工程、装饰装修工程等。
3. 分包工程范围
分包工程量：根据甲方提供的工程量清单，本分包工程量为10000平方米。
分包工程进度：本分包工程分阶段进行，具体进度安排详见附件一。
分包工程验收标准：按照国家及地方相关标准执行，详见附件一。
4. 分包工程费用
分包工程总价：人民币壹佰万元整（￥）。
分包工程付款方式：分阶段支付，具体支付方式详见附件二。
分包工程付款期限：每个阶段完成后，甲方应在15日内支付该阶段工程款。
5. 分包工程工期
分包工程开工时间：2025年4月1日。
分包工程竣工时间：2025年10月31日。
分包工程延期处理：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。
6. 施工组织与管理
施工组织机构：乙方设立项目经理部，负责本分包工程的施工组织与管理。
施工管理人员职责：项目经理负责全面工作，技术负责人负责技术工作，质量负责人负责质量工作，安全负责人负责安全生产工作。
施工现场管理要求：乙方应按照国家及地方相关法律法规，建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序进行。
7. 施工材料与设备
施工材料供应责任：乙方负责本分包工程的材料采购、供应和管理。
施工设备使用责任：乙方负责本分包工程所需设备的采购、租赁、使用和管理。
施工材料与设备验收标准：材料与设备应按照国家及地方相关标准进行验收，详见附件三。
8. 质量保证与验收
质量保证措施：乙方应严格按照国家及地方相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。乙方应建立质量保证体系，包括原材料检验、施工过程控制、成品检验等。
质量验收标准：本分包工程质量验收标准参照国家及地方相关标准执行，包括《建筑工程施工质量验收统一标准》等。
质量问题处理：若发现质量问题，乙方应立即停止施工，查明原因并采取措施进行整改，直至问题得到解决。
9. 安全生产与文明施工
安全生产责任：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
安全生产措施：乙方应采取有效措施，包括安全培训、安全防护设施、应急预案等，防止安全事故发生。
文明施工要求：乙方应遵守施工现场文明施工规定，保持施工现场整洁，减少对周边环境的影响。
10. 争议解决
争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。
争议解决地点：本合同争议解决地点为合同签订地。
11. 违约责任
违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合标准、安全生产事故、未按约定支付工程款等。
违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。
违约赔偿标准：具体赔偿标准根据实际情况和双方协商确定，如协商不成，由人民法院判决。
12. 合同解除与终止
合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等。
合同终止条件：合同约定的工期完成后，或双方协商一致终止合同。
合同解除与终止程序：合同解除或终止前，双方应协商确定后续事宜，包括但不限于工程验收、工程款结算等。
13. 合同附件
附件一：分包工程量清单
附件二：施工组织设计
附件三：安全生产措施
14. 其他约定
合同未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
合同解释：本合同以中文文本为准，如合同文本存在歧义，以双方协商一致的解释为准。
合同附件效力：本合同附件与本合同具有同等法律效力。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义：本合同中的第三方指介入合同履行过程中的中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等，以及任何其他经甲乙双方同意介入的第三方。
第三方介入原因：第三方介入合同履行，旨在提高工程质量和效率，确保合同履行过程中的各项要求得到满足。
协商一致：甲乙双方同意第三方介入，并签订相应的合作协议；
法定要求：依据国家法律法规或行业规范，第三方介入为合同履行所必需；
争议解决：在合同履行过程中，为解决争议，甲乙双方同意第三方介入。
16. 甲乙双方责任划分
甲方责任：
向乙方提供必要的资料和条件，确保乙方顺利履行合同；
对第三方介入进行监督，确保第三方履行其职责；
对第三方介入产生的费用承担相应的责任。
乙方责任：
服从第三方介入，配合第三方开展工作；
对第三方介入提出合理要求，确保工程质量和进度；
对第三方介入产生的费用承担相应的责任。
17. 第三方责任
第三方责任限额：第三方介入合同履行过程中，其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过本合同约定的乙方责任限额。
第三方责任范围：
中介方：负责协调甲乙双方关系，提供咨询服务，不承担工程质量和进度责任；
监理方：负责对工程质量和进度进行监督，确保符合合同要求；
咨询方：提供专业意见，不承担工程实施责任；
检测方：负责对工程材料、设备、施工过程进行检测，确保符合标准；
保险方：承担工程风险，按保险合同约定赔偿损失。
18. 第三方介入后的合同变更
合同变更条件：第三方介入后，如需对本合同进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致。
合同变更程序：合同变更应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。
19. 第三方介入后的争议解决
争议解决方式：。
20. 第三方介入后的合同终止
合同终止条件：第三方介入合同履行过程中，如出现合同终止条件，。
21. 第三方介入后的其他约定
第三方介入期间，甲乙双方应保持良好沟通，及时解决相关问题；
第三方介入产生的费用应在合作协议中明确；