文档介绍：雨棚钢架购销合同
工程施工合同
业主：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》及等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见, 特签订合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：施工范围：
1、施工范围：
1、幕墙用120型铝合金作底框，6mm钢化玻璃淡绿色。
2、大雨棚钢网架，钢柱①3 00、外包450mm大理石，大雨棚网架规格：7200mmX3 000mmo
3、小雨棚两个方管制作，规格：2500mmX 1500mmo
4、大、小雨棚顶面采用6+6钢化玻璃铺设。
5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器，12mm钢化玻璃门。
6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。
7、字用铜皮制做。
第三条：施工方式
本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。
第四条：工期
1、工期为**天，自**年**月**日期至**年**月**日。
2、施工期间若受不可抗力因素的影响，经甲方认可，工期方可顺延。
第五条：工程质量及验收标准
1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。
2、项目必须一次性通过验收，如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过的，乙方承担全部责任，同时对已完工程的缺陷补修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。
3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。
4、本工程施工质量要达到合格，且一次性通过验收。质保期壹年。
5、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及付款方式
1、本工程总价款为人民币*******。
2、付款方式：
合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款;
所有项目完工后，甲方向乙方支付工程总造价的65%O
甲乙双方办理竣工验收手续后的7个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%O
该工程总价款的5%作为工程质量保证金，在工程完1 年后，未发生任何质量问题，甲方向乙方退还质保金5%。该工程乙方向甲方提供工程发票。
第七条：双方义务
1、甲方义务
委派现场代表一名负责对工程建设进行全面管理。
甲方向乙方提供施工现场
2、乙方义务
委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。配齐相关技术人员。
根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、安全工作，防止任何事故发生。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
乙方应确保工程质量达到合格验收标准。
第八条：违约责任
1、因甲方图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以
顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的, 甲方解除合同，造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。
第九条：争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条：其他
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议
与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保质保期界满，结清余款之日起自行终止。
4、本合同一式
甲 : ****************
法定代表人：
日期：****年**月***日
电话：
乙方：******************法定代表人：：日期：*** 年***月***日电话：
雨棚钢结构工程施工合同
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兰乔国际城地下车库雨棚钢结构工程经协商订立本合同：
第一条工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及范围：四、承包方式：。
第二条合同文件及图纸
一、本合同文件及解释顺序
除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：