文档介绍：室外工程施工合同
河南美景房地产开发有限公司美景国际生态城·美景绿洲项目
10
合同编号:2012-D11
美景国际生态城·美景绿洲室外工程
施
工
合
同
发包方:河南美景房地产开发有限公司
承包方:河南美景安装工程有
室外工程施工合同
河南美景房地产开发有限公司美景国际生态城·美景绿洲项目
10
合同编号:2012-D11
美景国际生态城·美景绿洲室外工程
施
工
合
同
发包方:河南美景房地产开发有限公司
承包方:河南美景安装工程有限公司
河南美景房地产开发有限公司美景国际生态城·美景绿洲项目
10
报告并送达发包人,未提出的或逾期提出的,视为不涉及工期顺延,在工程结算时,不给予工期顺延。
第四条工程质量与检查
一、本工程质量标准:合格。承包人应建立有效的质量保证系统,严格接受质量监督。承包人应对整个现场的施工组织、施工方案和已完工程的适用性、稳定性、安全性及工程质量负全面责任。
二、承包人必须确保工程一次性通过验收。因承包人的原因致使工程未一次性通过验收并导致工期不能按计划工期办理竣工验收,影响售楼的交付(交房),承包人按第十二条有关工期及质量违约条款承担违约责任。
三、双方对工程质量有争议时,双方同意由新郑市建设工程质量安全监督站裁定。
四、隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收,所有隐蔽工程、分部分项工程的质量验收,承包人应提前24小时通知监理工程师和发包人,并按照施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行报验,由监理工程师通知并会同发包人项目负责人一道进行验收,经监理工程师确认后,才能施工下道工序。不合格工程必须无条件、立即返工。经监理工程师或发包人项目负责人三次书面通知整改仍无进展的,发包人有权解除本合同并要求承包人无条件立即退场,承包人应无条件立即清场退出,并赔偿一切损失及所有费用。
五、按国家现行有关施工规范及及发包人与监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时(重新剥离或破坏性实验),承办人应予以积极配合,检验合格的,工期顺延,费用由发包人支付;检验不合格的,工期不顺延,费用由承包人支付。
第五条合同工程量、合同价款及计价结算方式
一、本合同暂定总价为:人民币壹佰万元整(￥)。
二、合同总造价的确定:
1、工程量:本合同工程量为暂定,最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准。
2、单价:按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2008)》、《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》、《河南省统一施工机械台班费用定额(2008)》及取费标准;2013年8月份《河南省工程造价信息》、人工费标准按豫建标定【2012】34号文执行。
3、计价软件:。
4、经发包人审核后的总造价优惠百分之柒(7%),优惠后的总造价应包括完成工程量清单及工程承包范围所需的全部费用(含税金)。
5、室外雨水、污水工程:详见附件《分部分项工程量及综合报价表》。
河南美景房地产开发有限公司美景国际生态城·美景绿洲项目
10
三、承包人作为一个有经验的承包商,在签订本合同前已充分了解、研究并考虑到对承包人的施工会造成的各种影响因素和与本工程的相关的所有费用,并均已在《分部分项工程量及综合报价表》中综合考虑,不再另行计费。
四、承包人应在发包人付款前,向发包人提供合法有效足额税务发票。发票未提供或金额不足,发包人有权不予支付相应款项。
五、双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
1、承包人根据施工进度申请支付工程款,工程款达不到20万元不予支付。
2、监理工程师接到当月进度款报告后3个工作日内予以审核确认,发包人在5个工作日内予以审核,经报批后30日内(节假日顺延)支付当期工程进度款。
3、以银行转账方式支付工程进度款,每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期已核定实际完成合同工程量的80%。
4、工程完工并竣工验收合格付至实际完成的工程价款85%时,停止支付进度款。
5、发包人在出具竣工结算审核结论书后,且承包人向发包人办妥一切移交手续以及发包人要求的承包人需与其他专业工程施工单位办理移交手续后的28天内按审核结果支付至结算总价的95%。
6、预留结算总价的5%作为质保金,待本工程保修期满并经发包人确定已完成质保任务后十日内支付完毕,质保金预留期间不计息。
第六条双方职责
一、发包人
1、施工合同签订后7日内,向承包人提供施工图伍套(含编制四套竣工图纸使用的图纸),承包人需要增加施工图套数,与发包人联系解决,费用由承包人承担。