文档介绍：该【2023年建设工程施工合同 】是由【碎碎念的折木】上传分享，文档一共【52】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2023年建设工程施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2023年建设工程施工合同
2023年建立工程施工合同1
甲方:_________
乙方:_________
应甲方要求,在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的根底上,现依据甲方要求,作相应增项。依据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:
一、工程范围:
_____年_____月_____日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。
二、工期要求:
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量:
详见附表一:《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》
四、质量要求:
按原合同承诺履行。
五、付款方式:
按原合同执行。施工合同补充协议
六、其它:
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
签约日期:_________
2023年建立工程施工合同2
发包方:xxxxx有限责任公司(以下简称甲方)
承包方:xx(以下简称乙方)
由于工程建立需要,甲方托付乙方承包室外绿化管道建立工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定,双方协商全都签订本合同。
第一条工程概况
:xx有限责任公司室外绿化管道建立工程。
:xx工业园区(南苑)热电厂北侧。
:详见工程量清单。
:综合单价承包,乙方包工包料。
:依据合同商定单价按乙方实际完成工程量结算。
:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。
、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行选购使用,工程材料符合国家相关标准。
其次条合同价款(工程款)及支付
(大写):xxx元整;(小写):xxx元。
本合同为综合单价承包合同,单价标准见附件工程量清单。
:
1)本工程合同生效后,甲方支付合同总价的50%的预付工程款。
2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。
3)付款方式为银行转账。
第三条双方权利义务
1)按合同要求准时支付工程款。
2)供应本工程施工图
3)向乙方供应施工场地,保证运输道路畅通,同时供应乙方施工现场施工用水、用电。
4)按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。
5)帮助有关部门协作乙方做好施工现场穿插施工等协调工作。
6)在工程开工前,向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、播送电视等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证资料的真实性和有效性。
7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下掩盖300mm沙土的施工。
1)乙方在收到工程预付款,并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。
2)严格根据设计图纸、施工标准及有关技术要求进展施工,施工质量必需符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。
3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。
第四条工期的商定
:自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。
,必需征得乙方同意。
(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。
、缓建,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第五条质量、验收及结算
、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收标准》(GB50268-20xx)为施工治理及质量评定验收标准。
:合格。
,乙方应通知甲方验收,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开头后五日内完成验收,办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收,需准时通知乙方,另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应准时办理工程结算及支付工程款。
,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余局部工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余局部工程结算款。
第六条免责条款
施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不担当责任。
第七条争议解决
因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向乙方住宅地人民法院提起诉讼。
第八条合同的签订和生效
。
,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方:xxxxxxxxxxxx有限责任公司乙方:
地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)地址:
xxxx
法定代表人:
托付代理人:
电话:
传真:
开户行:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
账号:xxxxxxxxxxxxxx
年月日法定代表人:托付代理人:电话:传真:开户行:xxxxxxxxxxxxxxx年月日
乙方担当。
2023年建立工程施工合同3
建立单位(甲方):
施工承包单位(乙方):
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互制造条件,搞好协作协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
工程名称:
质量要求:
工程造价:本合同全部工程施工预算造价为人民币￥:元工程期限:年月日起至年月日止
甲乙双方的责任与权利:
一、甲方在开工前应解决施工用地,解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。
二、乙方在开工前应组织有关人员讨论参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平坦,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度规划,储藏材料,加工构件,做好一切施工预备。
三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程到达合格标准;在组织施工中不得随便变更设计,如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度,主动协作甲方完成验收工作前方可进展下一个施工环节。
五、在组织施工过程中,乙方应对施工现场人员进展安全教育,做好设施安全防护,假如乙方因疏于防范、操作不标准造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学标准、统筹安排。如因技术缘由或操作不标准导致原材料铺张,乙方应担当责任如数归还相关费用。
合同份数及相关说明:
一、本合同一式两份,甲乙方各执一份;
二、本合同自双方签订之日生效。
三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
2023年建立工程施工合同4
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律法规的规定,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,结合本工程详细状况,双方达成以下合同条款,共同遵照执行。
第一条:工程概况
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程内容:
(4)承包范围:
(5)承包方式:包工包料
(6)开工时间:
(7)竣工时间:
(8)工程质量标准:
(9)工程造价:
其次条:工程付款与结算方法
(1)工程付款:
(2)结算方法:
第三条:甲乙双方的权利和义务
,供应水电通讯等便利条件,其使用费用由乙方担当。
,并在适宜时间组织相关人员参与图纸会审和技术交底。
,甲乙双方各自办理自己应办的各种证件和批件,并担当相应的费用。
,并按时供应各种方案、规划、报表等。
,乙方对其成品工程义务爱护直至交工。
,做到文明施工。
第四条:工程质量和施工安全
、文明施工,要严把质量关,坚持质量第一、安全第一的施工原则。
,因承包人缘由工程质量达不到商定的质量标准,承包人担当责任。