文档介绍：该【简单工程承包合同格式 简单工程承包合同模板 】是由【8872】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【简单工程承包合同格式 简单工程承包合同模板 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。
简单工程承包合同格式_简单工程承包合同模板
简洁工程承包合同范文篇一
发包人:(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就本建设工程协商一样,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:;
3、工程范围:二楼房顶钢架。
4、承包方式:包工包料。
5、承包面积为㎡,每平方价格为元。
二、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币),小写￥。
三、付款方式
付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方:
乙方:
年月日
简洁工程承包合同范文篇二
发包人:(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就本建设工程协商一样,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:;
2、工程地点:;
3、工程范围:
4、承包方式:。
二、合同工期
1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准:合格、根据《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币),小写￥。五,付款方式
付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。
六、施工打算
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参加技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作,供应基准测量点和水、电接入点;
七、平安责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工平安设施。
2、乙方应指派专人负责平安,施工现场应有平安标示和平安设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参与验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的,视为验收合格;
3、竣工工程阅历收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人担当;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人供应终身实惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿赐予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需托付其他单位时,承包人应担当全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外,应依据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________________
本合同共_页
发包人:(盖章)
法定代表人/托付代理人:(签字)
承包人:(签字)联系方式:
开户银行:
银行账号:
下一页更多精彩简洁工程承包合同格式
本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!