文档介绍：该【关于建筑合同集合15篇 3 】是由【麒麟才子】上传分享，文档一共【65】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【关于建筑合同集合15篇 3 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1
关于建筑合同集合15篇
关于建筑合同1
发包人:
承包人:
年月日
发包人(全称):(简称发包人)
承包人(全称):(简称承包人)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商全都,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:二期项目
工程地点:大武86号
工程内容:厂房及仓库
工程立项批准文号:临发改证[]49号
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:施工图内除合同商定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人供应)
三、合同工期
2
开工日期:方案年月日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,方案年月日-年月日
合同工期总日历天数:100天
四、质量标准工程质量标准:
合格(其中主体为优质结构)
五、合同价款
金额(大写):预算价约计万元
六、组成合同文件
本合同文件包括:
;
;
;
、规范及有关技术文件;
;
;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、其他
本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》。
4
承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:本合同双方商定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
关于建筑合同2
合同纠纷管辖法院
1、因合同纠纷提起的诉讼,当事人已经商定管辖的,以商定为准。
2、当事人没有商定管辖的,通常由被告住宅地或者合同履行地人民法院管辖。
3、民事诉讼法第24条
因合同纠纷提起的诉讼,由被告住宅地或者合同履行地人民法院管辖。
4、民事诉讼法第25条
合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住宅地、合同履行地、合同签订地、原告住宅地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的`规定。
4
5、民事诉讼法第38条
人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议,应当审查。
异议成立的,裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的,裁定驳回。
6、民事诉讼法第241条
因合同纠纷或者其他财产权益纠纷,对在我国领域内没有住宅的被告提起的诉讼,
假如合同在我国领域内签订或者履行,或者诉讼标的物在我国领域内,
或者被告在我国领域内有可供扣押的财产,或者被告在我国领域内设有代表机构,
可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住宅地人民法院管辖。。
深圳律师:黄华(12年律师阅历)
律师询问:132,4296,6417(免费)
执业律所:广东蛇口律师事务所(中国首家律所)
律所地址:深圳市南山区创业路海王大厦A座14层
关于建筑合同3
甲方:_______________
6
乙方:_______________
甲方在_____市__________镇__________村建房屋一栋,建筑层数两层,由乙方承包施工。双方本着公正、互利、诚信原则,确保工程平安、优质、高效、低耗,经双方协商同意特制定本合同,希望双方严格执行,共同遵守。
一、承包方式
接受包工不包料方式承包。
甲方供应建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方依据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的`建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、墙面贴瓷砖、顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写:_______________元,建筑面积按三层计算,斜屋面面积不计。施工范围包括全部需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,付款__________元,完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__________元,完成其次层以及屋顶付款__________元,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
6
五、双方责任
甲方负责水电到位供应及原材料准时进场。
乙方必需保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当依据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工的一切费用由乙方负责并由甲方在乙方工程款中扣除。
七、留意平安
甲方给乙方供应平安保险一份。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位消逝工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担当何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
从签订合同之次日起计算,乙方必需在_____年___月___日前完成主体工程,遇天气缘由顺延,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出方案,以便准时筹备。
九、后期修理
因乙方质量问题所产生的一切修理费用都由乙方担当,并担当由此发生的相关赔偿以及责任
7
十、违约
十一、其它未尽事宜,双方协商解决
十二、双方如有违约按《中华人民共和国合同法》严格执行
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):_______________
乙方签字(章):_______________
_________年___月___日
关于建筑合同4
合同编号:125110
发包方(以下简称甲方):
负责人:身份证号:
承包方(以下简称乙方):
负责人:身份证号:
依照《中华人民共和国合同法》与《建筑工程管理条例》有关规定,经双方协商同意签订以下合同。
第一条工程项目
一、工程名称:D01锅炉房、D02框架楼工程。
二、工程地点:呼市____区黄合少镇航天六院601所。
三、工程结构:框架砖混结构。
其次条承包项目
8
一、承包方法:乙方以包工不包主材,包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛,木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)
二、承包价格:D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算,每平米为120元计算。D02楼按图纸规定的建筑平米计算,每平米86元计算。
第三条工作部位
从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。
第四条工程质量
一、乙方要按图施工,负责混凝土浇筑中的看护,不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆,如不符合质量标准,必需返工或重建,重者罚款退场担当工期损失费用。
二、工期:从________年____月____日起至________年____月____日止。
第五条平安生产
一、劳动爱惜、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。
二、乙方工人必需交纳工伤保险费,消逝平安事故自负。
三、乙方必需认真贯彻平安施工各项交底制度,严格遵守平安操作规程。
四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。
9
第六条现场管理
一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。
二、乙方施工人员要遵纪守法、平安生产、疼惜财物,如有违反现场管理制度的行为,甲方有权实行必要措施,乙方应担当相应责任。
第七条工程结算方式
一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款,D02框架楼一层封顶后按75%的`工程付款,完工后付到总工程款的85%,竣工后验收后付95%,余款________年内付清。
二、途中生活费自理。
第八条违约责任
一、甲方保证移交图纸、保证平安技术交底、保证人工工资按期付款。
二、乙方保证平安、保证质量、保证工期。
三、甲乙双方如有一方违约,后果自负。
第九条其它事项
执行合同时发生纠纷,双方应准时协商解决,如解决不成,经劳动部门或经当地人民法院解决。
第十条附则
一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
二、本合同自双方签字日起生效。
10
三、未尽事宜甲乙双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
关于建筑合同5
甲方:****
注册地址:****
法定代表人:****
乙方:****
注册地址:****
企业资质证书号:****
法定代表人:****
依据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关条款,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,依据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则,就乙方承揽****修理工程,达成协议如下,共同遵守。
一、工程概况
:******
:******
(工程量):******修理
4、承包方式:包工包料