文档介绍：该【2024年建设工程施工承包合同 】是由【hh思密达】上传分享，文档一共【64】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024年建设工程施工承包合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2024年建设工程施工承包合同建设工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。 一、工程名称:环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程 二、工程地点: 环山中XX和厨房后 三、工程内容: 四、合同工期 1、经双方协商确定工作日为20天,自________年____月____日起至________年____月____日。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。 五、质量标准 1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,。 2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,根据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。 4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后____日内全部支付。 六、甲方义务 1、按时向承包人拨付工程款。 2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。 七、乙方义务 1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。 2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械安全性能良好,操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、。 3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。 八、施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。 九、违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。 2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期____日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日,甲方有权单方面解除合同。 十、其他 本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。 甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________ 甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________ 地址:_______________________地址:___________________________ 电话:_______________________电话:___________________________ 传真:_______________________传真:___________________________ 日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日建设工程施工承包合同2 XX县 甲方:XX人民政府(以下简称甲方)乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方)XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订如下合同,共同遵照执行。 一、工程总价及结算依据 该工程承包价为:(人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。 二、工程内容 ,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,,,×2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。 三、材料供应及要求 1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发现一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。 2、材料质量要求 (1)河沙:河沙或机械吸沙; (2)片石:300号强度以上; (3)碎石:正规产地碎石; (4)条石:300号强度以上; (5)水泥:,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。 3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位承担,并在工程进度款中扣除。 四、工期 1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(具体工期开始时间以指挥部开工令为准)。 2、工期允许延长的条件: (1)建设单位变更设计,妨碍了施工进度; (2)异常恶劣的`气候条件,影响施工安全或工程质量; (3)建设单位通知暂时停工。 3、工期延长的决定,若发生第2条规定的情况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。 4、除第2条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,直接解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。 5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。 6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。 五、甲方的一般义务 1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。 2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工需要,费用由乙方承担。 3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。 4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。 5、根据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。 六、乙方的一般义务 1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。 2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。 3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。 4、工程完工后,按交通部公路工程交(竣)工办法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。 七、工程质量检查验收及标准 1、乙方必须按图施工,几何尺寸不得擅自改动。 2、本合同工程质量,按交通部JTGF80-20xx《公路工程质量检验评定标准》执行,必须达到合格工程或优良工程。 3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准使用,并限三天内自行运出施工现场。 4、施工中,乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规 范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实可靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。 5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求,必须试压件,拌和均匀,随拌随用。 6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必须无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方承担。 7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方承担。 8、工程完工后,乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。 9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求,乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应承担工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。 10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。 八、施工安全 1、乙方在施工过程中,应切实加强安全管理,做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志,必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。 2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。 九、工程款结付与履约保证金的返还 1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。 2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。 十、本工程奖惩 本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。 十一、违约与争议的解决 1、违约金按承包总价的5%计算。 2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。 3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。 4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。十二、合同的变更与解除