1 / 56
文档名称:

广告公司装修工程施工合同3篇.docx

格式:docx   大小:56KB   页数:56页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

广告公司装修工程施工合同3篇.docx

上传人:知识改变命运 2025/3/15 文件大小:56 KB

下载得到文件列表

广告公司装修工程施工合同3篇.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【广告公司装修工程施工合同3篇 】是由【知识改变命运】上传分享,文档一共【56】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【广告公司装修工程施工合同3篇 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。20XX
专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方: XXX
乙 方: XXX
PERSONAL
RESUME
广告公司装修工程施工合同
本合同目录一览
第一条 合同双方基本信息
合同甲方信息
合同乙方信息
第二条 工程概况
工程名称
工程地点
工程面积
工程预算
第三条 工程进度安排
施工准备阶段
施工实施阶段
验收交付阶段
第四条 施工质量要求
施工材料要求
施工工艺要求
施工质量标准
第五条 工程款项支付
预付款
进度款
验收款
保修金
第六条 工期及延误责任
工期约定
工期延误责任
第七条 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场环保
第八条 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
第九条 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
第十条 违约责任
违约行为
违约责任承担
第十一条 保密条款
保密内容
保密期限
保密责任
第十二条 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
第十三条 合同附件
附件一:工程图纸
附件二:施工方案
附件三:工程进度表
第十四条 其他约定
不可抗力
法律法规
合同修改
合同份数
第一部分:合同如下:
第一条 合同双方基本信息
合同甲方信息
甲方名称:广告有限公司
甲方地址:市区路号
甲方联系人:张先生
甲方联系电话:138
合同乙方信息
乙方名称:建筑工程有限公司
乙方地址:市区路号
乙方联系人:李女士
乙方联系电话:1395678
第二条 工程概况
工程名称
广告有限公司办公区装修工程
工程地点
市区路号广告有限公司
工程面积
总面积为2000平方米
工程预算
工程预算总额为人民币壹佰万元整(¥)
第三条 工程进度安排
施工准备阶段
乙方在签订合同后5个工作日内提交施工组织设计和施工方案。
甲方在收到施工方案后3个工作日内完成审批。
施工实施阶段
施工期限为自甲方批准施工方案之日起60日内完成。
乙方应按照施工进度计划进行施工,并确保施工质量。
验收交付阶段
乙方在工程竣工后3日内通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后5个工作日内组织验收。
第四条 施工质量要求
施工材料要求
乙方使用的材料必须符合国家相关标准,并具有合格证明。
所有材料需在进场前提交甲方审核,未经甲方同意不得使用。
施工工艺要求
乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工。
施工过程中应保证施工质量,不得擅自更改设计方案。
施工质量标准
工程质量应达到国家建筑工程施工质量验收统一标准。
工程验收合格后,乙方应提供完整的工程验收报告。
第五条 工程款项支付
预付款
甲方应在合同签订后5个工作日内支付乙方预付款人民币叁拾万元整(¥)。
进度款
乙方每月提交工程进度报告,甲方在收到报告后5个工作日内支付当月进度款。
验收款
工程验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算报告后10个工作日内支付工程尾款。
保修金
乙方应在工程竣工后3个月内向甲方退还保修金人民币伍万元整(¥)。
第六条 工期及延误责任
工期约定
本合同约定的工期为60日历天。
工期延误责任
因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付人民币伍仟元整(¥)的违约金。
因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决,合理调整工期。
第七条 施工现场管理
施工现场布置
乙方应按照甲方要求进行施工现场布置,确保施工安全和环境整洁。
施工现场应设置明显的安全警示标志。
施工现场安全
乙方应严格遵守国家有关施工现场安全的规定,确保施工人员安全。
乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时整改。
施工现场环保
乙方应采取措施,减少施工过程中的噪音、粉尘等污染。
乙方应按照国家环保要求,处理施工过程中产生的废弃物。
第八条 争议解决
争议解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
若协商不成,任何一方均有权将争议提交至市区人民法院诉讼解决。
争议解决机构
双方同意选择市区仲裁委员会作为争议解决的仲裁机构。
仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。
第九条 合同解除
合同解除条件
甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同。
乙方有权在甲方严重违约或未按约定支付款项的情况下解除合同。
合同解除程序
双方应在解除合同前30日书面通知对方。
合同解除后,双方应按照约定进行工程款的结算和退还。
第十条 违约责任
违约行为
乙方未按约定时间完成工程或施工质量不符合要求。
甲方未按约定支付款项。
违约责任承担
乙方违约的,应向甲方支付违约金,并承担因违约造成的损失。
甲方违约的,应向乙方支付违约金,并赔偿因违约造成的损失。
第十一条 保密条款
保密内容
双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。
保密期限
保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。
保密责任