文档介绍：该【消防维修工程施工合同书范本(2025版) 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【消防维修工程施工合同书范本(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
消防维修工程施工合同书范本(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
合同双方地址
合同双方联系方式
2. 工程概况
工程名称
工程地点
工程规模
工程内容
3. 工程施工期限
工期开始时间
工期结束时间
工期延误责任
4. 工程质量要求
质量标准
质量检验
质量保修
5. 工程造价及支付方式
工程造价
工程付款方式
付款进度
付款条件
6. 施工图纸及技术要求
施工图纸提供
技术要求
施工图纸变更
7. 施工现场管理
施工现场布置
施工现场安全
施工现场环保
施工现场文明施工
8. 材料供应
材料供应责任
材料质量要求
材料验收
9. 施工进度管理
施工进度计划
施工进度调整
施工进度监督
10. 工程验收
验收标准
验收程序
验收不合格处理
11. 违约责任
违约情形
违约责任
违约赔偿
12. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
13. 合同解除
合同解除条件
合同解除程序
合同解除后的处理
14. 合同生效及其他
合同生效条件
合同生效日期
合同附件
合同未尽事宜处理
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
合同双方名称
甲方：[甲方全称]
乙方：[乙方全称]
合同双方地址
甲方地址：[甲方详细地址]
乙方地址：[乙方详细地址]
合同双方联系方式
甲方联系方式：[甲方联系人姓名] 联系电话：[甲方联系电话]
乙方联系方式：[乙方联系人姓名] 联系电话：[乙方联系电话]
2. 工程概况
工程名称
[具体工程名称]
工程地点
[具体工程地址]
工程规模
[工程总面积、建筑面积等]
工程内容
[具体施工内容，如消防设施维修、改造等]
3. 工程施工期限
工期开始时间
[具体开始日期]
工期结束时间
[具体结束日期]
工期延误责任
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。
4. 工程质量要求
质量标准
按照国家相关消防设施维修工程施工质量验收规范执行。
质量检验
工程完工后，由甲方组织验收，乙方应配合提供相关检验资料。
质量保修
乙方对施工的消防设施提供[保修期限]的保修服务。
5. 工程造价及支付方式
工程造价
[具体工程造价]
工程付款方式
预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付乙方已完成工程量相应比例的款项。
结算款：工程完工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的[结算比例]%作为结算款。
付款进度
[具体付款进度安排]
付款条件
付款条件应符合合同约定，乙方需提供相应的发票、验收报告等文件。
6. 施工图纸及技术要求
施工图纸提供
乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工，如需变更，需经甲方同意。
技术要求
施工过程中，乙方应严格按照国家相关消防设施技术规范执行。
施工图纸变更
如因设计变更等原因导致施工图纸变更，变更部分由甲方负责提供，并相应调整工程造价。
7. 施工现场管理
施工现场布置
乙方应合理布置施工现场，确保施工安全、有序。
施工现场安全
乙方应严格遵守国家有关施工现场安全的规定，确保施工人员生命财产安全。
施工现场环保
乙方应采取措施，减少施工对环境的影响，符合国家环保要求。
施工现场文明施工
乙方应遵守施工现场文明施工的规定，保持施工现场整洁。
8. 材料供应
材料供应责任
甲方负责提供施工所需的消防设施设备、材料，乙方负责材料的保管和使用。
材料质量要求
所有材料必须符合国家相关质量标准，乙方应提供材料合格证明文件。
材料验收
材料进场前，乙方应进行验收，合格后方可使用。验收不合格的材料，乙方有权拒绝接收。
9. 施工进度管理
施工进度计划
乙方应在合同签订后[具体时间]内提交详细的施工进度计划。
施工进度调整
如因不可抗力或其他原因导致施工进度调整，双方应协商一致，并书面确认调整后的进度计划。
施工进度监督
甲方有权对施工进度进行监督，乙方应提供必要的配合。
10. 工程验收
验收标准
验收标准应符合国家相关消防设施维修工程施工质量验收规范。
验收程序
工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
验收不合格处理
验收不合格的工程，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。
11. 违约责任
违约情形
包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等。
违约责任
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约赔偿
违约赔偿金额应根据实际情况和合同约定进行计算。
12. 争议解决
争议解决方式
双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。
争议解决机构
[具体仲裁机构或法院名称]
争议解决程序
按照[具体仲裁机构或法院]的有关规定进行。
13. 合同解除
合同解除条件
包括但不限于一方违约、不可抗力等。
合同解除程序
合同解除需双方协商一致，并签署书面解除协议。
合同解除后的处理
合同解除后，双方应按照协议处理剩余工程、款项结算等事宜。
14. 合同生效及其他
合同生效条件
合同经双方签字盖章后生效。
合同生效日期
[具体生效日期]
合同附件
[具体附件名称及内容]
合同未尽事宜处理
合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，按照相关法律法规处理。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入
第三方定义
在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人、企业、机构或组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。
第三方介入情形
1. 工程质量争议；
2. 工程进度争议；
3. 工程造价争议；