文档介绍：该【墙面乳胶漆施工合同书(2025版) 】是由【金】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【墙面乳胶漆施工合同书(2025版) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。甲 方： XXX
乙 方： XXX
20XX
COUNTRACT COVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
墙面乳胶漆施工合同书(2025版)
本合同目录一览
1. 合同双方基本信息
施工方信息
招标方信息
2. 项目概况
项目名称
施工地点
施工面积
施工内容
3. 施工工期
施工开始时间
施工结束时间
工期延误责任
4. 施工要求
施工质量要求
施工材料要求
施工工艺要求
5. 施工进度
施工阶段划分
各阶段完成时间
进度验收
6. 材料供应
材料供应方式
材料质量要求
材料验收
7. 施工费用及支付
施工费用组成
费用支付方式
费用支付时间
8. 争议解决
争议解决方式
争议解决机构
争议解决程序
9. 违约责任
违约情形
违约责任承担
10. 合同生效及终止
合同生效条件
合同终止条件
合同解除条件
11. 合同附件
附件一：施工图纸
附件二：施工方案
附件三：材料清单
12. 其他约定事项
保密条款
不可抗力条款
法律适用条款
13. 合同签署
签署日期
签署地点
签署人
14. 合同附件清单
第一部分：合同如下：
1. 合同双方基本信息
施工方信息
施工方名称：装饰工程有限公司
法定代表人：
注册地址：省市区路号
联系电话：138xxxx5678
招标方信息
招标方名称：房地产开发有限公司
法定代表人：
注册地址：省市区路号
联系电话：139xxxx5678
2. 项目概况
项目名称：小区墙面乳胶漆施工项目
施工地点：省市区小区
施工面积：5000平方米
施工内容：墙面乳胶漆涂装，包括基层处理、腻子批刮、乳胶漆涂装等工序
3. 施工工期
施工开始时间：2025年3月1日
施工结束时间：2025年5月31日
工期延误责任：如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿招标方因此遭受的损失
4. 施工要求
施工质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保施工质量达到合格标准
施工材料要求：使用符合国家标准的乳胶漆、腻子粉等材料，材料供应商需提供相关质量证明文件
施工工艺要求：严格按照施工方案执行，确保施工工艺符合要求
5. 施工进度
施工阶段划分：分为基层处理、腻子批刮、乳胶漆涂装三个阶段
各阶段完成时间：
基层处理阶段：2025年3月1日至2025年3月15日
腻子批刮阶段：2025年3月16日至2025年3月30日
乳胶漆涂装阶段：2025年3月31日至2025年5月31日
进度验收：各阶段完成后，由招标方组织验收，验收合格后方可进入下一阶段施工
6. 材料供应
材料供应方式：由招标方指定材料供应商，施工方负责材料采购和运输
材料质量要求：材料需符合国家相关标准和规范，并提供质量保证书
材料验收：材料进场后，由施工方和招标方共同验收，验收合格后方可使用
8. 争议解决
争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，任何一方均有权将争议提交至省市区人民法院诉讼解决。
争议解决机构：如协商不成，双方可共同选择仲裁委员会作为争议解决的仲裁机构。
争议解决程序：提交仲裁或诉讼时，应提交书面仲裁申请书或起诉状，并提供相关证据材料。
9. 违约责任
违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等。
违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。
10. 合同生效及终止
合同生效条件：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
合同终止条件：合同履行完毕或因不可抗力、双方协商一致等原因导致合同无法履行时，合同终止。
合同解除条件：任何一方违反合同约定，经另一方通知后未在合理期限内纠正的，另一方有权解除合同。
11. 合同附件
附件一：施工图纸
附件二：施工方案
附件三：材料清单
12. 其他约定事项
保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方互不承担责任，并应及时通知对方。
法律适用条款：本合同适用中华人民共和国法律。
13. 合同签署
签署日期：2025年2月20日
签署地点：省市区路号
签署人：
施工方代表：
招标方代表：
14. 合同附件清单
附件一：施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。
附件二：施工方案，包括施工工艺、施工步骤、质量保证措施等。
附件三：材料清单，包括材料名称、规格、数量、单价等。
第二部分：第三方介入后的修正
15. 第三方介入概述
第三方定义：本合同中提及的第三方，是指除合同双方外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。
技术咨询服务
质量检测与监督
材料供应与配送
工程监理
法律、财务咨询等
16. 第三方责任与权利
第三方责任：
第三方应按照合同约定和相关规定，履行其职责，确保其提供的服务符合合同要求。
第三方因自身原因导致服务质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。
第三方在提供服务的范围内，对因其服务导致的任何损失或损害，应承担相应的赔偿责任。
第三方权利：
第三方有权根据合同约定和相关规定，收取相应的服务费用。
第三方有权要求合同双方提供必要的协助和配合，以确保其履行职责。
第三方有权根据合同约定，对合同履行过程中的问题提出建议或意见。
17. 第三方与其他各方的划分
第三方与施工方的关系：
第三方应服从施工方的管理和协调。
第三方应按照施工方的指示和要求，执行相关工作。
第三方与招标方的关系：
第三方应向招标方报告其履行职责的情况。
第三方应接受招标方的监督和检查。
第三方与甲乙双方的关系：
第三方应与甲乙双方保持沟通，及时反馈相关信息。
第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益。
18. 第三方责任限额
第三方责任限额：
第三方在履行合同过程中，因自身原因导致的损失或损害，其赔偿责任不得超过合同总金额的10%。
如第三方责任超过上述限额，超出部分由施工方和招标方按各自责任比例承担。
19. 第三方介入的合同变更
如需第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议，明确第三方的责任、权利和义务。
补充协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
20. 第三方介入的争议解决
第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至省市区人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。
第三部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
1. 附件一：施工图纸
详细要求：包含平面图、立面图、剖面图、节点详图等，准确反映施工项目的各项设计要求。
说明：施工图纸是施工方进行施工的重要依据，应清晰、完整，符合国家标准。