文档介绍：建筑设计合同
建筑设计合同
建筑设计合同
建设工程设计合同
GF-2000-0209
(民用建设工程设计合同)
工程名称:
工程地点:
合同编号:
设计证书等级: 甲 级
参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题与参加基础验槽、试桩与竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作。
7、2、6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第八条 违约责任
8、1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
8、2发包人应按本合同第六条规定的金额与时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按8、1条规定支付设计费。
建筑设计合同
建筑设计合同
建筑设计合同
8、3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度与设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的50%。
8、4由于设计人自身原因,延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
第九条 其她
9、1发包人要求设计人派专人长期留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
9、2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第五条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
9、3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件与设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
9、4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
9、5本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 长春市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
9、6本合同一式8份,发包人6份,设计人2份。
9、7设计任务委托书作为本合同的附件,设计完成进度按委托书10、2条执行。
建筑设计合同
建筑设计合同
建筑设计合同
9、8本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
9、9本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管