1 / 5
文档名称:

电工施工合同范本.docx

格式:docx   大小:38KB   页数:5页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

电工施工合同范本.docx

上传人:春天春雨 2025/3/15 文件大小:38 KB

下载得到文件列表

电工施工合同范本.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【电工施工合同范本 】是由【春天春雨】上传分享,文档一共【5】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【电工施工合同范本 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。电工施工合同范本
合同编号:__________
根据《中华人民共和等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行电工施工事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:__________
2. 工程地点:__________
3. 工程内容:__________
4. 工程预算:__________
5. 工程工期:自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
二、甲方的权利和义务
1. 甲方应向乙方提供施工图纸、施工方案及相关技术资料,并保证资料的真实性、完整性和合法性。
2. 甲方应按照约定时间支付工程款项,支付方式为__________。
3. 甲方应协调处理好与施工有关的包括但不限于物业管理、相邻关系等事宜,确保乙方顺利施工。
4. 甲方应确保乙方施工人员的人身安全,对于在施工过程中发生的人身伤亡事故,由甲方承担相应责任。
5. 甲方应承担因政策调整、规划变更等原因导致的工程变更费用。
三、乙方的权利和义务
1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术资料进行施工,并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。
2. 乙方应按照约定时间完成施工,如有延期,应提前通知甲方,并承担相应违约责任。
3. 乙方应确保施工安全,对于在施工过程中发生的人身伤亡事故,由乙方承担相应责任。
4. 乙方应遵守施工现场的物业管理规定,如有违反,造成的损失由乙方承担。
5. 乙方应承担因施工原因导致的相邻关系纠纷责任。
四、工程款项及支付方式
1. 工程款项为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2. 支付方式为__________。
3. 甲方支付工程款项时,乙方应提供等额的正式发票。
五、违约责任
1. 如甲方未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期付款金额的__________%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照约定时间完成施工,应按照逾期完成工程金额的__________%向甲方支付违约金。
3. 如甲方未按照约定提供施工图纸、施工方案及相关技术资料,导致乙方无法正常施工,甲方应承担因此产生的费用。
4. 如乙方施工质量不符合相关法律法规及行业标准,甲方有权要求乙方返工、维修,并承担相应费用。
六、争议解决
1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,履行合同义务。
七、其他约定
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
代表(签名):__________ 代表(签名):__________
签订日期:__________
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 施工方案
3. 技术资料
4. 工程预算明细
5. 工程款项支付凭证
6. 正式发票
7. 相关法律法规及行业标准
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按照约定时间支付工程款项,认定违约。
2. 乙方未按照约定时间完成施工,认定违约。
3. 甲方未按照约定提供施工图纸、施工方案及相关技术资料,认定违约。
4. 乙方施工质量不符合相关法律法规及行业标准,认定违约。
三、法律名词及解释:
1. 合同法:是指调整合同双方权利义务关系的法律规范总称。
2. 违约金:是指当一方未履行合同义务时,按照约定向对方支付的违约赔偿。
3. 工程验收:是指在工程完成后,对工程质量、安全、功能等方面进行检查,确认符合合同约定及法律法规要求的过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 甲方未按照约定时间支付工程款项:乙方应与甲方沟通,催促其履行付款义务,如甲方仍不支付,可依法向法院提起诉讼。
2. 乙方未按照约定时间完成施工:乙方应提前通知甲方,说明原因,并与甲方协商延期事项。如乙方未按协商结果完成施工,甲方有权按约定要求乙方支付违约金。
3. 甲方未按照约定提供施工图纸、施工方案及相关技术资料:乙方应与甲方沟通,要求其在规定时间内提供完整的施工资料。如甲方不提供,乙方有权暂停施工,并依法向法院提起诉讼。
4. 乙方施工质量不符合相关法律法规及行业标准:甲方有权要求乙方返工、维修,并承担相应费用。如乙方不按要求进行返工、维修,甲方有权解除合同,并依法向法院提起诉讼。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建筑物的电工施工工程。
2. 适用于新建、改建、扩建的电工施工工程。
3. 适用于住宅、商业、工业等不同类型的电工施工工程。
4. 适用于个体户、企业、政府机关等不同类型的甲方。