文档介绍:该【施工单位建设工程合同 】是由【WonderC】上传分享,文档一共【8】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【施工单位建设工程合同 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。施工单位建设工程合同
合同编号:__________
第一条工程概况
:_______
:_______
:_______
:_______
:_______元
第二条工程建设期限
:_______
:_______
:_______个月
第三条工程质量标准
,保证工程质量达到_______等级。
、施工图纸及甲方的要求进行施工,确保工程符合甲方需求。
第四条工程价款及支付
(大写):_______元整(小写):_______元。
:
(1)合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款;
(2)乙方按照约定进度完成工程,甲方按照实际完成工程量支付进度款;
(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的90%作为工程尾款。
,向甲方开具正规发票。
第五条工程变更与索赔
:
(1)甲方提出工程变更,乙方应按照甲方的要求进行变更;
(2)乙方提出的合理化建议,经甲方同意后,可进行工程变更;
(3)工程变更应书面通知双方,并由双方签字确认。
:
(1)因甲方原因导致工程延误或增加费用,乙方有权向甲方提出索赔;
(2)因乙方原因导致工程延误或增加费用,乙方应承担相应责任;
(3)双方应友好协商解决索赔事宜,如有争议,可按照本合同约定的争议解决方式处理。
第六条工程验收
,乙方应向甲方提交工程竣工验收报告及相关资料。
。
,甲乙双方应签订工程验收合格证书。
第七条违约责任
,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付赔偿金。
,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款1%的违约金。
第八条争议解决
,应通过友好协商解决。
,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、终止和解除
(或盖章)之日起生效。
,如双方协商一致,可以终止或解除合同。
,双方应按照约定办理结算和善后事宜。
第十条其他约定
,不得从事违法经营活动。
,不得向第三方泄露。
,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_______
乙方(盖章):_______
签订日期:_______年_______月_______日
注意事项:
:确保甲乙双方名称、地址、联系方式等信息准确无误,以便于合同履行和争议解决。
法律名词解释:合同主体指参与合同关系的各方,包括自然人、法人或其他组织。
:包括工程名称、地点、规模、内容和投资等,以确保双方对工程内容有清晰的认识。
法律名词解释:工程概况是对工程项目的总体描述,包括项目的基本情况和主要指标。
:约定工程开工和竣工日期,以及总工期,以便于双方对工程进度进行监控。
法律名词解释:建设期限指工程从开工到竣工的时间范围。
:明确工程质量等级,确保乙方按照约定标准进行施工。
法律名词解释:工程质量标准是指对工程质量的量化要求,包括国家标准、行业标准等。
:明确合同总价款、预付款、进度款和尾款等支付节点,保障双方利益。
法律名词解释:工程价款是指乙方完成工程后,甲方应支付给乙方的报酬。
:约定工程变更程序和索赔条件,确保双方在工程变更和索赔过程中的权益。
法律名词解释:工程变更是指在合同履行过程中,对原合同内容的修改或补充。索赔是指合同一方因对方违约而要求赔偿损失的行为。
:明确工程验收程序和验收合格证书的签订,确保工程符合质量要求。
法律名词解释:工程验收是指对工程质量的检查和评定,以确定工程是否符合设计要求和施工规范。
:约定违约金等违约责任,保障双方权益。
法律名词解释:违约责任是指合同一方违反合同约定,导致合同不能履行或造成对方损失时,应承担的法律责任。
:约定争议解决方式,包括协商、诉讼等,以便于双方在发生争议时采取适当的解决措施。
法律名词解释:争议解决是指合同双方在履行合同过程中产生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
、终止和解除:明确合同生效条件、终止和解除合同的情形,以便于双方在合同履行过程中进行管理。
法律名词解释:合同生效是指合同开始发生法律效力。合同终止是指合同因履行完毕或其他原因而不再继续履行。合同解除是指合同在履行过程中,因双方协商一致或其他法定原因而提前结束。
解决办法:
,通过友好协商解决。
,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
法律名词解释:友好协商是指双方在平等、自愿的基础上,通过对话、谈判等方式解决争议。诉讼是指合同一方在对方违约的情况下,向法院提起诉讼,请求法院判决违约方承担法律责任。
特殊应用场合及补充条款:
:如果工程涉及环保要求较高的区域,比如自然保护区或居民区附近。
补充条款:
“考虑到工程对周边环境的影响,乙方应采取一切必要措施保护生态环境,减少噪音、扬尘等对周边居民的影响。如有特殊环保要求,乙方需按照甲方提供的环保标准执行。”
:如果工程是政府或公共项目,需要透明公开的财务和进度报告。
补充条款:
“乙方需每月向甲方提供一次工程的财务和进度报告,并保证所有报告的真实性和透明性。甲方有权随时对工程进度和财务状况进行审计。”
:工程位于多雨或极端天气频发的地区。
补充条款:
“考虑到极端天气对工程进度的影响,双方应共同制定应对恶劣天气的预案,并确保乙方有足够的资源和措施来应对可能的天气延误。”
:工程涉及文化遗产保护或考古发掘。
补充条款:
“在施工过程中,如发现任何文物或考古遗迹,乙方应立即停止施工并报告甲方,同时配合相关文物部门进行考古发掘和保护工作。”
合同所需附件列表:
(如有)
(如有)